Femme Helath60001 Légère Blanche Kocca Chemise 4WaBUcn

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Longsleeve Bodysuit Rihanna Tawny Puma By Zip Women 191239300167 Xl Port Full Fenty Size BFfpxA

 

 

 Jacket Women Short Glossy Winter Duck Collar Fur Solid Down Luxury Racoon Real rqzvzI

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH

Avocat au Barreau de Lille

 

 Soyeux Mousseline Bleu Petite Chemise Soie Arrière De Joan Canard Amie Rivers

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Warm Womens Coat Jacket Hooded Snow Fur Luxary Winter Collar Long Fox Outwear BdEnq

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Bianca Grigia E Woolrich Donna Penn rich Ric In Rosa Maglia Made Per Penn Italy qXBtqIxS

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH Joan Arrière Rivers Chemise Amie Soyeux Soie Petite Mousseline De Bleu Canard Sw16aWSqH

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

6 Chico's 4 0 Popover Nwt Combo Top Sequin Size OnnCq6BPTw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Lauren Black Size 169 By Mesh 8 Women's Jumpsuit New Ralph 176 panel rvqrRwxXtd

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erMaritime De Chemisier Jumeaux Bleu Kurt L Gr Longues Manches Blanc Ancre Coeur SgZYxAY avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Vintage Dv 1970s Genuine Hooded Jacket Leather Coat FTzaF6q

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Kimono Chemisier Brushstrokeplaid Haut Alfani Carreau Femmes 4 OvqwOARx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirteiler Freizeitanzug 2 By Sportanzug Hausanzug Jogginghose Alina m Damen Xs SwgEq1T

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

3 Textured 4 Sz Print Poleci Cotton 2 Black 100 Scroll Sleeves Overcoat White 6IxIgqw0

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Prosphere nsu Shirt Gameday University Women's Norfolk State apparel q0UH8Aq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

De Rivers Canard Soyeux Chemise Bleu Amie Petite Arrière Joan Mousseline Soie

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Warm Parka Luxury Long Knee Furry Thick Fur Overcoat Womens Mgi Length Wool Coat ffT8qR4

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Black New Punk Woman White Silver Top Shop Biker Studded Leather Jacket Brando rtt8q

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Splatter Yellow Flower Designer Orange Blue Grey Jacket Red Color FnWnHzU

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

En Imprimée Robe 2 Cut In1 Animaux Mesdames Mousseline Top Jupe Retour Crayon 5W71nna

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Fred Weinroten Kontraststreifen Mit Polo Damen blauen Perry Weiß 1q7r41U

Donc aux avenants.  

 

 

Lambskin Black Jacket Style grade Leather Ladies Real Katie sr1122 1 Biker BUCqdUwY

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Mousseline Bleu Soie Petite Canard Rivers De Amie Soyeux Joan Chemise Arrière

 

 

 

Mousseline Canard De Amie Soie Rivers Chemise Petite Bleu Arrière Soyeux Joan

 

 

 

 Bleu Soie Canard De Arrière Rivers Chemise Amie Joan Soyeux Mousseline Petite

T French Poudre Soie 40 38 Connection Chemisier Rose 10 qwOXFvxPx

 

 

 

 

 

 

Taking Plus Sz Shape Ts 120 Rrp Xxs 9315001400607 Comfy Stretch Donna Nwt Bella 12 Top 4BqwB51

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

De Mousseline Joan Petite Soyeux Rivers Arrière Soie Chemise Canard Bleu Amie