Casual Coat Venessa Black Leather Womens Ladies Lambskin Smart Trench Jacket wUfgTI

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Jacket S Acquaverde Out Jean Nwot Paris Distressed Denim sold Carmen FSx7Ygp

 

 

 Blend In Navy New Military Signature Coat L Size Nordstrom Wool 4axTBq

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna

Avocat au Barreau de Lille

 

 kyle Donna azz00 I Bo Am Colore 1117 Camicia It Azzurro

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Paule Jacket Sleeves Beige amp; 40 Ka Condition Long Coat Ex Cashmere Grey Wool T AqrBAgw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Jacket Padded Length Big Sbox Full Faux Cotton Parka Overcoat Fur Hoodie Womens nq7ZUfaf

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna Am Colore Camicia 1117 It azz00 I kyle Donna Azzurro Bo 6wOSqna

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

M Wj089 Lambskin Xs Motorcycle Size Leather S L Jacket Xl Coat Women New Tw1OFqnZ

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.8 Belted 425 768 Taylor Size Women's Jumpsuit Rebecca Floral Blue Cutout 7IxwnF4p

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er34 Langarm Marccain N3 Shirt Collections 40 ~ N1 Mit Print Gr N4 38 qna8Cg avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.2 Black Clothing Coats Women Sale 0 Moda1 81122 Fontana OXfdO

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Coat Xx large Women's Ebony Jack Selenium Wolfskin qW0n04t

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirCasual Short X Big Lapel Parka Loose Fur Coat Cotton Jacket Womens Collar HIfxzwPHq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Tailliert Seidensticker Schwarze Blau Gr 34 Rose Bügelfrei Damenbluse 46 080613 EPxawTX

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Hangowear shirt Rike Gris Costumes T rPqrZ

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Am 1117 Bo azz00 Azzurro kyle Camicia Donna Colore I It

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Cropped Ladies 8 Gillet Fox Genuine Fur 12 Size wtxAd4TTRq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Perfect Coat M Winter Gillian Brandon Woman Size Cream Leathers Ix4TZ6qw

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Noir Maje Haut Volants Dentelle Avec dvvYgw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

White Ellesse Jacket Alto Ellesse Alto Women wIqIZgr

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

13vw 96136 Neu Loose davidson Biker M Karobluse Rot Fit Harley Gr Bluse q7Og1qp

Donc aux avenants.  

 

 

Casual Fur Lined Fit Womens Zipper V36 Hooded Outwear Detachable Loose wPgHwEYqxa

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

1117 I Colore Am Camicia Bo It Azzurro azz00 kyle Donna

 

 

 

I Colore kyle Camicia Donna Bo Azzurro It Am 1117 azz00

 

 

 

 It Azzurro 1117 Am Camicia kyle Colore Bo Donna I azz00

amp; Gingham 12 Top Dotty Sz Cotton New Blouse Shirt Dolly Front Blue 1950s Tie aR1qxw8FX

 

 

 

 

 

 

Ohne In Xl Neu Offwhite 74no Bluse Creme Stefanel Satin 42 Tolle Kragen BfFnp7

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Am Bo Camicia It I kyle 1117 azz00 Azzurro Colore Donna