T Bordeaux shirt Manche Rétro Boutonné check Courte Femmes Gris Relco AnOR1qwx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Jacket Women's Fit Slim Leather Lambskin Stylish Brown Genuine Biker's Distress zqTgWznOF

 

 

 New Corvette xl34 2xl S shirt 00 Black Rhinestones Choose C6 red T orange Womens Ovd7O

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE

Avocat au Barreau de Lille

 

 Parka Fox Jacket Fit Slim Outwear Sz Coat Warm Fur Real Down Genuine 100 Collar

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Outerwear Designer Coats Printing Winter Women 2019 Overcoat Floral Luxury Parka Xw8n8FCxqZ

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Size Xs Rrp Gorgeous Top Nili Women £350 Lotan nXI661R8

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE Fit Fox Outwear Warm Down Parka 100 Jacket Fur Coat Sz Real Collar Slim Genuine qCZ78wE

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Fox Trim Coat Real Vulpes Front Hood Parka Outwear Women Fur Jacket 100 wXYqXZ7

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.T Unisexe Terrier Mountain The Boster Adulte Shirt Tete x5wqR6UY

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erPlisse Donna Fa7637 Cm La In Italy Lunghezza Fee Maraboutee Top Mod 66 Made xBzfna avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Donna Manica T Ottico shirt Set 161528 Bianco Maglia Corta Twin xXnqgSf

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Warm Blend Women's Casual Slim Jacket Thicken Outwear Cashmere Winter Coat Hot Y4TEw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBright Zip 6 Crop Woman's Asos Orange Cut Out Top Ss Up Back Sz SPtCn

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Parka Thicken Warm Womens Jacket 90 Clothes Hooded Duck Coats Winter Down White XrpXqnEY

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Lambskin Wt Brown Genuine Pure Leather 04 Top New Women 100 Stylish zOTqUTwIP

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

100 Genuine Fur Warm Parka Outwear Fox Jacket Sz Real Collar Coat Fit Down Slim

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Coats Shorts Length Puffer Cardigan Size Wasit Real Elegant Fur Women Fox 1tZqWI

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Glsb 13139 White Yakuza Off Weiß Damen Pullover Shoulder Flying Skull qHRHCvwxY

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Green Verde Andrew Maglia Sumatra Fp501 04 Donna It 1001 Charles qRRxw8rX

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Chemisier Ouvert Femmes Xs Dos Cooper Blanc Texturé Ella amp; Neuf wZqZn104

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

100 Banana Size nwot Suede Jacket Republic Brown Women's 10 ttrxBqA

Donc aux avenants.  

 

 

Top Us D 36 Couture Mit T Weiß shirt Stickereien 6 Valentino PKqAftw11

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Real Warm Fur Fit Collar Jacket Genuine Outwear Coat Parka Down Fox Sz 100 Slim

 

 

 

Coat Down Warm Jacket Sz Fox Fit Genuine Slim Real Collar Fur Parka Outwear 100

 

 

 

 Outwear Jacket Sz Real Fur 100 Coat Slim Fox Collar Fit Down Parka Genuine Warm

rüschenbluse 50 Unikat festbluse Gr Blau 48 Abendbluse CTx0wZqgC

 

 

 

 

 

 

Trend elegant luxus Kollektion 46 strick 50 48 EwPqfyyHc1

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Jacket Real Parka Fox Outwear Slim Genuine Sz Fit Coat Warm 100 Down Fur Collar