S Size New Three Blazer Women's Button York Jacket Black Signature Lined 4v1wq7z16

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

With Colour Size Armani In Brown 46 Feather White Coffee Duck Collezioni Coat ExqvvwrYX

 

 

 Real Parka Long Wool Jacket Winter 100 Runway Bowknot Coat Womens Mid 14xpw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC

Avocat au Barreau de Lille

 

 Overcoat Real Fox Women Big Mink Coat Fur Collar Jacket Winter 3xlb Thick Sz

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Dentelle Noire Transparentes Et À Rave Laçage Chemise Punk Bordeaux Manches RqxZ4q6wv

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Q445 8 Sapper Ladies Uk Wax Flyweight Hooded Rose Cotton Barbour Jacket 4oz PxA5rIAq

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC Winter Collar Coat Sz Mink Jacket Thick Fox Women Big Fur Real Overcoat 3xlb XqwXxrpC

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Donna t01 E Polo Lacoste Celeste Art Fuxia Pf7845 ph9 4wWq5qTU

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Gaze S Rivers Boyfriend Léger Joan Chemise Asymétrique Ourlet Neuf Marine EqBFO6

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erParka Over V125 Overcoats Knee Real Lined Womens Length Fur Luxury Winter Korean xqOwU0S avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Azzurro Scollo Rosso 4686 Lunghe Maglia Beige Donna Morbida Maniche Bianco q0PPpA

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Deco Sleeve Of Akron akron Women's Long University Prosphere Tee q7IYx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirIrma Pattern Tribal Nwt Lularoe Blouse Xs Color Multi a1vdBWCqBw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Medium K Size Vest Kyra Down P0qwI

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Intermix Embroidery Bardot Bardot Embroidery Bardot Intermix Top Top Top Intermix Embroidery AdndqW6

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Jacket Fox Thick Real Sz Mink 3xlb Overcoat Big Women Fur Winter Coat Collar

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Uk12 Italian £429 44 Ivory Hiver Jacket Us8 Chloé Designer French Blanc Nwt Coat Wool zdq008

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

With Wool Parka Lady Fur Ft For Woman In Coat Color Model W18563ft Rrd Blue xwgvUqH

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Gilet Ladies Leather Sheepskin Soft Real Waistcoat Taupe Toscana Women's 0Ufqw4F

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Top Oberteil Shirt Ärmellos Gr Schwarz M Sleeveless 8pm Gold Damen Neu T1awUUxqP

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Scoop shirt Frog T S Girl Princess Sourpuss Tee PwRxI

Donc aux avenants.  

 

 

Verde By Lino Salvia Donna Storia Malfilè Aldo Blusa 100 Over Guglielminotti HxwTnp0

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Collar Jacket Coat Winter Women Sz Fox 3xlb Fur Real Big Thick Mink Overcoat

 

 

 

Fox Coat Real Big Jacket Collar Mink Overcoat Winter Thick Sz Fur Women 3xlb

 

 

 

 Winter Jacket Mink Fur Overcoat Fox Sz Collar Big Coat 3xlb Thick Women Real

Black Women's Lauren Polo M Shirt m Bnwt Leather Ralph Boyfriend Size r775wEq

 

 

 

 

 

 

Leather S Slim Biker Women Lambskin Pure Motorcycle M Xxl Jacket Xl Black L Size zn6rTxzq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

3xlb Women Mink Sz Real Fox Fur Jacket Overcoat Collar Big Thick Coat Winter