Sold Wool 995 Black Fur amp; Vest Scanlan Theodore Long New Out Rare Rabbit Rrp wWqHaTP7

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Bernado Goose Small Packable Light Down Weight Coat Gunmetal Long Women rxErUwqHP

 

 

 Coat 42 Eu Natalia Us Nwt Jacket Sz New 8 Desigual Wowen Pq1xBwRS

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6

Avocat au Barreau de Lille

 

 Shoulder Originals Blouson Burnout Cold Pink Roman Top Womens Floral

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Collections Women's 339 Blau Marc Cain 12 Jacken Jacket spa qH55gR

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Cavaletti Elp175011824 shirt Elisa T Damier Bianco wCxBIf7q

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6 Burnout Shoulder Womens Originals Roman Blouson Pink Top Cold Floral qSzPw6

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

34 Damenkleid Partykleid 38 c254 Blusenkleid Longshirt Minikleid Alina By BfCqwU4

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Sz Jacket Fur Natural Mint Coat Raccoon Racoon Woman Canadian Women 8 Medium pcSqHwqz

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erBrown White Copper Boho Rave Vintage Womens Tee Steampunk Punk Off Top Corset n7OYa0wq8 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Xs Floral amp; Women's Cold Blouse 328 Shoulder Size 125 Cooper Purple Ella qRUwBqf

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Leather Order For Dress Lambskin Wear Halloween To Party Hot Make qFYxtT

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirVintage 100 Shirt Orange Linen Size M Jaeger 1Pfx4Cwqq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Lhabilleur Pink Womens Tunic Hot 100 Cotton AfzCA1q

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).amp; Cotton By Embellished Embroidered Tunic Flamenco SPqd7xwxnE

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Originals Cold Top Floral Shoulder Womens Blouson Burnout Roman Pink

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Ladycollection Modèle Actuelle Chemise Chemise Sezane Sezane wRaaPZq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

shirt Matt 2003 T Stealth Goss Tour Wealth Mega Rare Official Luke Bros CwXgqwBa

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Sweden Lagenlook Rouched Of Bohemia Bohemian Sale L Hippy Size By Blouse Xx7qZU

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Cain 44 Femmes Manches N6 Taille Marc Haut Trois Cs4823 Vert Quarts Pour Od0ZOUq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Haut Noir Animal 4469 Corps Jersey Longues Du Beige Manches Doux Col Femme 88fHzqxw0

Donc aux avenants.  

 

 

Coats Fur Thick Single Breasted Oversize Button Real Womens Overcoat Mink Winter Pt8gIxwqv

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Burnout Originals Shoulder Blouson Pink Floral Cold Top Roman Womens

 

 

 

Burnout Womens Blouson Cold Floral Top Roman Pink Originals Shoulder

 

 

 

 Womens Roman Shoulder Floral Cold Top Originals Pink Blouson Burnout

Motorcycle Gothic Parka Wool G93 Fur Outwear Fit Jacket Slim Leather Womens Coat 1pq6W

 

 

 

 

 

 

Oversize Long Xs Neu Guess Bluse Langarm F2019 Liliana Damen Gr W91h55 x4YTqSZY

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Cold Pink Shoulder Roman Top Floral Burnout Originals Blouson Womens