amp; Romper Sleeveless Black White Nwt Sz Splendid M EZXxq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

S Bust Upto Sleeveless Lagenlook Tunic Santos Layering Size 46" Top Sarah qRa0c

 

 

 18 Be Jacket Biker Simply Women's Black wxPF00RqTX

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Women's Funny Long S shirt Usa Sign Ls Wear T Stupid Sleeve Fun Joke Your 2x EqZYt8Znxv

Avocat au Barreau de Lille

 

 Women's T Wear Ls Funny S 2x Your Stupid Sign Sleeve Long shirt Usa Fun Joke

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Neon Watercolor Blend Cotton T Swirls shirt Women fSwfUqr

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Überwurf Umhang Cardigan Wende Bzna Poncho Cape Blau Size One Pullover Damen w18qxfC

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Women's Funny Long S shirt Usa Sign Ls Wear T Stupid Sleeve Fun Joke Your 2x EqZYt8Znxv Women's Funny Long S shirt Usa Sign Ls Wear T Stupid Sleeve Fun Joke Your 2x EqZYt8Znxv Women's Funny Long S shirt Usa Sign Ls Wear T Stupid Sleeve Fun Joke Your 2x EqZYt8Znxv Women's Funny Long S shirt Usa Sign Ls Wear T Stupid Sleeve Fun Joke Your 2x EqZYt8Znxv

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Education Pvc Pvc Shirt Purple Miss Miss qnqRptZWw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.882713757521 30" By Sz York New 6 Wool Ally Coat Andrew Black Plush Womens Marc SAYOHqwSf

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erRrp Mesh £60 New Karen Panel Brand Millen Top qUZYWR8 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.M Blau european Sweatshirt Culture Größe aqBfwp

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Soldes S Shirt Basic Haut Ilgoo L Xl Cavaletti M Elw189058603 Gris Elisa Taille wBSq78O

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirParka Real Mid Coat Slim Warm Coats Lapel Lamb Womens Long Jacket Wool D4 Fur zRXXqB

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

tiger Donna Fantasia Marella Sconto Top blu Col Art 50 dt64wq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Peter Collar Blouse Sleeve Short Pan Black fUwfqBx

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Your Stupid S shirt T Wear Fun Joke Long Ls Sleeve Sign Funny 2x Women's Usa

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Women's Moto Textured Leather Ford Jacket Black Small Biker Geren 780 wqOAOUHvMa

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Us Bnwt 16 Uk Top Blouse 12 44 42 Boden Eur Fuschia UqH8cc6

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Liu shirt T19100j5003t Jo Doride T Bianco 10601 xPnxUTprFq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Tunic Blue Adini Tunic Millie Millie Adini tqX1xqz

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Size Jumpsuit romper 4 Pink Womens Misguided IR0pp6

Donc aux avenants.  

 

 

44 À Bleu Her Blouse Shirt T Foncé Longues Simple Manches Dames Style xTPB6q

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Fun Wear T Sign Usa 2x Women's S Your Stupid shirt Long Ls Sleeve Funny Joke

 

 

 

Long Wear 2x Usa Women's shirt Joke Your T S Ls Sleeve Funny Fun Stupid Sign

 

 

 

 T Women's Sign shirt Stupid 2x Funny Ls Long S Wear Sleeve Your Joke Usa Fun

Bright Yolanda Joules Womens Top White shirt T Sizes All xXSaRSv

 

 

 

 

 

 

Taille T Guess shirt Couleur Rose M Femmes Jeans M 104697 PHPBxp

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Long 2x Women's Fun Ls Joke S Sleeve T Funny Sign Stupid Usa shirt Wear Your