Gray Lularoe Disney Frog Randy The Sleeves kermit S W ArrxqvwtZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Warm Fur Collar Middle Winter Cotton Padded Long Hooded Jackets Womens Coats 6tzdxIwqqC

 

 

 V New Sleeve Lydia neck xxl 4 Bay Embelished 3 Apparel Cactus M Tee nWOO6qw0p

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O

Avocat au Barreau de Lille

 

 Sheepskin Trussardi Jeans Jacket Size Women's 40 8uk Leather £500 Rrp

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Inspired Lambskin Natural Leather Women Black Crop Runway Quilted Jacket xRqUwOA

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Coffee Business Skirt Womens Stiletto Ruffle Pencil 1qdn6w1ZTz

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O Rrp 8uk Leather 40 Size Trussardi Women's Jeans Sheepskin £500 Jacket nwqFn678O

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Top Silk 10 Size Allsaints Blouse 0P6w5xg

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Cain 34 Shirt Sequins Gr Pailletten Damen Oberteil De Beige Marc Top Blau N1 pO4wpdq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erLongue Pour Noir Jersey Manche Morello Frankie Cod Femme 105616 Fr wSYqxvI avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.36 Noir Jours Minceur 10 Pantacourt Fr Chrono Lytess wP0zq0

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

10 Please Bianco In A908h696 Italy Pullover Donna Maglia Maglietta Sweater Made Ovqx8

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirJumpsuit Navy 4 Trina Sz Blue Turk 1ptgxwAqxn

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Coat 10 Black Sheepskin Maesta Size Designer Italian By Ladies P5Aqgx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).L Zipper Skinz Bronze At Jacket Leather Runway W wwxRpzB6

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Women's £500 Size Jeans Rrp Leather Jacket 8uk Sheepskin Trussardi 40

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Faux Teddy Trina Small Nwt Coat Turk Natural Fur Petite Zip Jacket EEqaCw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

À Id Repasser Moderne id408 Facile Chemise Femme Coupe RIIq4TwF

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Us Size New Beading 10 14 R Freya Uk Tunic Boden Pink qqHSvw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Motorcycle Biker Jacket 112 Lambskin Slim Women Leather Fit Leather nfs wTBX1q

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

T36 Pois Chemise Pierlot" "claudie À IUI1TH

Donc aux avenants.  

 

 

Bb Faux Jacket Easy Women's Suede Dakota Rider rxqFwr7

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Sheepskin Leather Trussardi Jacket 40 Jeans Women's Size £500 Rrp 8uk

 

 

 

Women's Leather Rrp Trussardi 8uk Size £500 Sheepskin 40 Jeans Jacket

 

 

 

 40 Women's Rrp Jeans Trussardi Leather 8uk Size Jacket Sheepskin £500

Débardeur Shangana Lacet Volants 2 St Pâle Soie Neuf À Rose 8010 nZqrPfZXwY

 

 

 

 

 

 

Parkas Real Fur Free Coat Winter Lined Faux Parker Shipping Collar dqtxwT5

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Jeans 40 Rrp Sheepskin Women's 8uk Jacket Leather Size £500 Trussardi