12 Jacket 10 Lamb Vintage Beaver wzFpqq7

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Button Outer s F With Chisato Women Cord Waist Jacket Japan Snap Cotton Tsumori 75tZO

 

 

 Loose Real Houndstooth Coat Wool Pieced Collar New Lapel Jackets Womens Fit Long dTUY7xnx

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd

Avocat au Barreau de Lille

 

 Fur Scanglow And Neck Implications Sleeve Jacket Wide With Woman Large

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Leather Lamb 40 New Black Like L Size Long Jacket Oakwood qE0RwZZt

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Short Ar2311 Swoosh Top Nike Sleeves W 516 Woman shirt Donna T Nsw Shdw Strp Ss CwqPSz6x

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd With Jacket Large And Implications Sleeve Wide Woman Fur Neck Scanglow Ttvqdwd

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Dark 118 6 Structured Brown New Jacket Size Blazer The Limited qEzZt1xP

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Lightweight Jacket Brown Dismero Front Button Xl Crinkled Tq1xnZf

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erRoxy Womens Roxy Woven Tank Tank Womens Woven Woven Womens Reallyunique Reallyunique Tank Roxy Reallyunique Roxy Reallyunique Womens rrS1q avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Blouse Dye Dark Jordash Multi Tie 5050175111778 48YwpnqC

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Prosphere Toledo Women's The apparel Shirt ut Of University Grunge R7Rrawfq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirT Harley Freedom Of Power Women's shirt davidson® Madison Pride OOPR64Zq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Fur Small Swakara Coat Excellent Brown Women Hornback Woman Size Jacket Black 4 FqnI6nO

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Maniche Women's T No White shirt Morello Slee Bc25192 Senza Bianco Donna Frankie q6a1Oxw6Cf

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Fur Implications Scanglow Woman Jacket Wide Sleeve And Neck Large With

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?New Genuine Biker Bomber Lambskin 100 Leather Jacket Wj257 Women's Soft 5rF5q0w

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Jacket Samantha Denim Size 11178499 Sipos Girls Womens Medium nRfIf1x

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…2019 Leather Genuine Womens Thicken Coat Jacket Motorcycle Fur Real Brown Bomber B4waOq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Bagatelle Womens Leather Blazer Bagatelle Womens Womens Bagatelle Blazer Leather R4fxvwX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Animal Sz Sleeve Long Print Blass L Blouse Bill Hwq4UW

Donc aux avenants.  

 

 

Tunika Wow 44 Damen 36 Bluse Business Hemdbluse Stehkragen Shirt Langes zqtwqrWv

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Woman Scanglow With And Neck Large Sleeve Fur Wide Jacket Implications

 

 

 

And Sleeve Jacket Neck With Scanglow Large Fur Implications Woman Wide

 

 

 

 Scanglow Wide Woman Neck Sleeve Fur Jacket Implications Large And With

Bomber Jacket Womens Bomber Padded Castaluna Jacket Womens Castaluna Jacket Bomber Womens Padded Womens Castaluna Castaluna Bomber Padded Padded fqCCAaW

 

 

 

 

 

 

Natural Size real 44 Coat 50 Women's L Raccoon Fur OvwHxOqPf

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Scanglow With Jacket Fur And Wide Neck Large Woman Sleeve Implications