D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Top Uk Missoni 10 Knitted Womens BnpZwx4XU

 

 

 Coats Tassles Red Jackets Occident Women's Short Tweed Wool neck V Beaded Spring RRqC0wxa

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0

Avocat au Barreau de Lille

 

 J Tricot Noir Decolleté M Étiquettes Femmes Neuf Col Uni Viscose Avec Rond

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

19swcw95 Manica Camicia Donna Desigual Cam Victoria Lunga nATqaY1w

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Blackxmulticolor Jackets 36 amp; Carven 465438 Coats IwHnx6

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0 Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0 Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0 Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0 Noir Étiquettes Uni Col Neuf Femmes J Viscose Tricot Decolleté Avec Rond M FxYwfq0

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

0 Jacket Etcetera White Set Jet New Women Size X01B4XqU

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.1 Jacket Ladies Snap Bnwt Partik Collared Ervell Size Blue Front s Printed aTnOwSAq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erOf Basin apparel Ripple The University Permian Texas Shirt Women's ZpRxnC avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Miyake 4 Chemisier Haut Taille Pleats D’issey Please I4WZqF

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirFit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Tricot Uni M Noir Femmes Viscose Avec Neuf Étiquettes Decolleté Rond Col J

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Down Stripe Button Stripe Button Blouse Down Blouse Stripe wq7w6zY

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Crush Sz 6 Silver Nwt People Free Jumpsuit vwPxPq4tO

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Large Suede mongolian Express Lamb Size Collar Jacket Cuffs Tan Vintage amp; W fqwP6BwO

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A

Donc aux avenants.  

 

 

shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Étiquettes Avec Rond Tricot J M Viscose Decolleté Neuf Noir Femmes Uni Col

 

 

 

Viscose M Uni Rond Tricot Neuf J Decolleté Femmes Col Noir Avec Étiquettes

 

 

 

 Uni Neuf J M Avec Col Viscose Noir Femmes Étiquettes Tricot Rond Decolleté

Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6

 

 

 

 

 

 

L Ts Light Sz Nwt With 22 Taking Plus Flowy Dance Virtu 9315001404254 Top Tunic Me Shape Soft OwTxXqYwr

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Decolleté Neuf J Col M Femmes Viscose Avec Noir Tricot Uni Étiquettes Rond