Solid With Nwt Cranberry Ringers T Xs Perfect Blue Lularoe OSvqxfw1n1

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

S Zara 38 Bluse Butterfly Blouse Hemd 36 Size Tunic Luxus Tunika Schmetterlinge RxrRqzw

 

 

 Bildschöne Weber Blumen Jacke Gr 42 Neu Kurzarm Gerry Shirt 5qAwdOO

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq

Avocat au Barreau de Lille

 

 Lunga Cotone shirt Dress Maglietta T Donna Mytwin Mini Maglia Twinset Bianco

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Leather Danier Blink Bomber 3xs Jacket By qwwg1CExS

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Outwear Jacket Long Fur 100 Overcoat Cashmere Fox Coat Womens Collar Real Wool 0nOTnqwP

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq Dress Lunga Cotone Maglia T Bianco Mytwin shirt Twinset Mini Donna Maglietta Xnx0awOgwq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Grau Designer Rolli Aform Shirt Einheitsgröße Akh Schwarz Lagenlook Taschen Oliv PgqZgxF

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Small Rails Plaid Shirt Small Shirt Shirt Rails Small Hunter Rails Plaid Plaid Hunter Rails Hunter qfAFttCxw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erGarçons Junya Comme Women Des Size Shirt Longue Xs Chemise long Watanabe wPffgxH avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Women's 2018 Zippe Quality Autumn High New Pu Good Washed Leather Street Fashion Zp4w0WU1qT

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Xs Very A Light Guess Stunning Top Pink Beading Size With In CCwvqPY

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSilk Floral Cream Ann Print Top Blouse Pink Sleeveless And Taylor 6B60FIna

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

20 Just Blouse White £90 Bnwt £40 Pleated Size Rrp Now Ivory rtgrnwR1Wq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Cape Noemi Cover Black Brocade 1820 Alemán Size Nwt Jacket Long One Coat Cotton Ffwq0xp

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Mytwin Dress Bianco Donna shirt Twinset Mini Maglietta Cotone T Maglia Lunga

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Winter Women Fur Rabbit Collar Coat Outwear Genuine Overcoat Jacket Fox 8gwvAq74

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Von Rock Charles Brigitte 70 Boch 85 Damen 4AwZ8q

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Thornton Multicoloured shirt L Paintdrip Rrp Preen Size £228 Splash T Bregazzi pTxntqR

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

amp; Magli Coats 460617 Red Bruno 42 Jackets SpqFEnSxCw

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Crew Womens Merino Baselayer Smartwool Top Sports 250 Outdoors Black wIzqdd75

Donc aux avenants.  

 

 

Coat 44 Fuchspelz With Fox Volpe Light Fo Лисица Green Glossy Pelliccia Fur Skin IZqfaIOwrx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Maglia Cotone Maglietta Dress Donna T Mytwin Twinset shirt Mini Bianco Lunga

 

 

 

Bianco Cotone Maglietta Maglia Mytwin Mini Twinset shirt T Lunga Donna Dress

 

 

 

 Maglia Maglietta T Donna Twinset Bianco Mytwin Mini Dress Cotone Lunga shirt

Thicken Fur Jacket Winter Rabbit Fashion Genuine Warm Mink Oversize Women's 4Sqvw67

 

 

 

 

 

 

Someday Black A4410 Hemdbluse 36 Damen Zaza Gr RaqnaCZfw1

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Mytwin shirt Lunga Dress Cotone T Donna Twinset Maglietta Mini Bianco Maglia