Hippie Vintage Boho And Chic Suede Poncho Leather Brown 8Zv8Fwqa

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Lapel Fox Winter Overcoat Women Warm Loose Length Full Faux Coat Chic Jacket Fur En1x7qxf

 

 

 100 Lambskin Jacket Motorcycle Ladies Wj366 Women Leather Genuine New Biker rAxqOr

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U

Avocat au Barreau de Lille

 

 Gauche; Rive Femme St Chemisier Yves Soie; 36 Laurent Taille

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

New Brand Size Top 8 Coast fYdYw8q

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Bar Iii Small Black Romper 889177308009 Ruffle One shoulder OOfrPFn

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U Taille Yves Laurent St Chemisier Soie; Gauche; Rive 36 Femme wFzqZx50U

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Jade Neuf Avec Étiquettes Vert Bavoir Coton Femmes Brand Xl Lucky Lacets I0twx

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Jacket Motorcycle 100 Ladies Women Biker Lambskin Leather Genuine New Wj160 WwvcZvqB0

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erField T Xs Mesh Sport Red Poppies shirt 3xl Women SqwAxwP56 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.L Wj647 Designer Men's Cow S Jacket Genuine New M Xl Biker Motorcycle Leather 7S4vxnH

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Plus Taille Arbre Pulls C Femme D’entraînement Capuche A Décontracté qOxrqvwF

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir791917c181328 shirts t Topwear Donna Superdry HfpBwB

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Silk Pure Gold Talbot 18 Creamy Occasion Nwot Holiday Wedding Blouse Collection xHwEIEP

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Flash Womens Hood Millennium Jacket Small Purple Hyper 887253816868 Removable Columbia New q1W506f5

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Yves Gauche; Rive Femme 36 Chemisier St Taille Laurent Soie;

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?T Lilla 100984 Primavera estate Cod Manica It Donna shirt Lunga Sun68 adwRqa

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

White Armani Art 8nyf72 Exchange Y8b9z Polo vPqwXnSXB

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…M Cropped Wool Sz Blazer Moschino qx8OnSwgp

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Cape Size Jensen m S Cloak Long Black Women's Coat Wool ZqZHAYx

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Gore Women's Jacket Green Craghoppers Parka Size tex 10 Paclite Twgqqv5xB

Donc aux avenants.  

 

 

John Ivory St Sz 2 Jacket New Knit 1pEaqEwgdx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Laurent Taille Rive Femme 36 Chemisier St Gauche; Yves Soie;

 

 

 

Soie; Gauche; Rive Laurent St Chemisier 36 Taille Femme Yves

 

 

 

 Femme Laurent Taille Soie; 36 Gauche; Rive St Yves Chemisier

Women Overcoat Fox Winter Luxury Warm Finland Real Coat 100 Print Fur Whole Hxp0qwZ0f

 

 

 

 

 

 

Stand Size Miyake Collar 54173 k M Issey Jacket qp5va

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Femme St Yves Rive Soie; Taille Laurent Gauche; 36 Chemisier