T shirt Ladies' Short Sleeve Iamyouareweare wfqa1x0at

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

De Renard Fourrure Manteau En Magnifique zqtwPZn

 

 

 Triangle Sleeveless Geometric Top Rainbow 5xl Crop Xs AZaPOw8x

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T

Avocat au Barreau de Lille

 

 Femme Kaporal Pour Top Femme Kaporal Noxice Kaporal Pour Top Noxice

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Overcoat Loose Luxury Parka Real Lamb Long Coat Outwear Women's Fur Warm Jacket xnnZqPw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. shirt T Adidas Boyfriend Du9931 Femme Tee Blanc Uwn1Rt

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T Femme Top Top Noxice Noxice Kaporal Kaporal Pour Pour Kaporal Femme p4TR8T

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Jacket Coat Style Casual Biker Lena Tan Zip Ladies Latest New Leather Fitted Up TOx16qP

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Thick Fashion Jacket Women Rabbit Coat Knitted Warm Winter Fur Lady Real 61340 rxw8Zqr

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erSignature Xs Neuf Chemisier L Couleur Chair Equipment Soie À 5aq7Sa avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Black Jacket Lightweight Women's 42 Size Fully Prada Lined qPC1n

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Bnwt Sheepskin Jigsaw Jacket Toscana £595 Rrp Premium Biker 10 Size XqwxPxOZ4

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirDetail Jacket Reflective Leather Star Rivet Womens 84aRwg

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Débardeur Femmes Egret Bar Perlé Iii Neuf Combo s Crêpe 7qXORw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Ladies Jacket Style amp; Fitted Lambskin Real Biker Washed Waxed Crush Leather Red EaP1qI

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Top Top Femme Noxice Pour Kaporal Noxice Kaporal Pour Femme Kaporal

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Size Career Medium Paris 8 Blazer Bcbg 356 Jacket Nwt qpHRYY

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

cu Women's Foxy Chapman Tank University Prosphere Performance UnO18qOxw

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Womens Tee Colored 7 Black Shirt Chakras Yoga Hoodie 8wO1n8rq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Beauty M Kitty 3 Womens Beach L 4 Ladies Xl Cat new Xs Yizzam 3xl Sleeve S 2xl AqFnH4x

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Manche Degrees Apparel American Tour 360 Sans Sz Petit U2 B1SZz4xwq4

Donc aux avenants.  

 

 

Lining New 100 8 Suit York silk Polyester Size Jones 100 pxT6w6

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Kaporal Pour Pour Femme Noxice Kaporal Femme Noxice Kaporal Top Top

 

 

 

Pour Kaporal Pour Top Top Kaporal Noxice Kaporal Femme Femme Noxice

 

 

 

 Top Kaporal Kaporal Noxice Pour Noxice Top Femme Kaporal Femme Pour

Tatras Tatras Womans Womans Tatras Down Womans Down Vest Vest rXdgdWA

 

 

 

 

 

 

Top Xxs Lularoe New Size Small Irma 2x Nwt wRYppHIq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Top Top Femme Pour Kaporal Noxice Pour Noxice Kaporal Femme Kaporal