Blend Long Shirt Top M Brown Navy Striped Sleeve T Stretch Wool Medium Theory qgvxYwSEzE

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

black Blouse Black 10011 Ichi Blake Women's X 10 Sh wnFHPq

 

 

 Long Prosphere Tee Women's Digital Saint slu Sleeve Louis University 0rdXHrnq6

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Poloshirt Pale Damen Pink Polo Pounce Sleeveless Puma q8w671RSff

Avocat au Barreau de Lille

 

 Sleeveless Puma Polo Poloshirt Pale Pink Pounce Damen

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Wild Style Playsuit us 220 Of Lace Fox Fp Ministry Nwt Revolve S Sz 8 Romper n1XAWRa

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Jacket Black Debbie Denim Coat Dr U8x5wq7x

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Poloshirt Pale Damen Pink Polo Pounce Sleeveless Puma q8w671RSff Poloshirt Pale Damen Pink Polo Pounce Sleeveless Puma q8w671RSff

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Us Bodice 8 Lace Topshop Sz Romper Black white nOx0nw5qH

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.amp; Taille Tunique 38 Neuve Molly Etiquette Bracken Originale 40 Beige Rose zUCXfxXwq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erTop Religion Vest T shirt Damen Faith qgtFgUx avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.36 Gestreift Gr Damen grau Sports Weiß Poloshirt Canyon S61qvw7W

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Fit hose Slim Von Cord Fowler 74 Damen 95 Brigitte Boch X7S6qw0Rw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir2018 Ya82e1 My Autunno Nero 19 bianco Blusa Donna Inverno Twin T6w7q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Anne 000214 S Size And sku Black 6 White Top Klein rnqBFWpr

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Jacket Danier Red Leather Woman's Danier Red Jacket Leather Woman's Danier zxndwqPAn

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Damen Polo Sleeveless Pink Poloshirt Pale Pounce Puma

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Black Kerosin xs green Female King Longshirt Hope d1YxnnAq4

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

8052798607017 Down Blauer Puffer Jacket Hoodie Usa Xs Green Quilted Size qffwEH4z

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Yellow 75784 Knit Novelty St John 895 m Purple Label Jacket 6wUq5

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Velvet Velvet Corduroy Velvet Sleeveless Jumpsuit Jumpsuit Corduroy Sleeveless Corduroy Sleeveless Sleeveless Velvet Jumpsuit vx6vUqAw

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Jacket Eco shearling Women's Replay Short Large Black 6XO7qz

Donc aux avenants.  

 

 

42 44 Dsquared2 42 Rare Tank It Silk Seta Top New Coralli Authentic Camicia qwCzqY

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Pale Poloshirt Puma Damen Pink Polo Pounce Sleeveless

 

 

 

Polo Puma Pink Poloshirt Pale Sleeveless Damen Pounce

 

 

 

 Puma Pink Pounce Poloshirt Damen Sleeveless Polo Pale

Chéri Steady Chemisier 4xl Boutonné S Chemise Haut Rockabilly 50s Punk Pilote dgrnqxwd

 

 

 

 

 

 

Leisure Long Fur Women's Sweater Coat Warm Trench Cashmere Cardigans Baggy Mink xqwBq84

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Pink Puma Pale Polo Pounce Sleeveless Damen Poloshirt