Bnwt Bnwt Bnwt qxwaEPwv6f

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Courtes Sheego 306 42 Tunique Épaisseur 56 Gr Manches Aspect Blouse wqCrP0qxY

 

 

 Tailored Romper Factory Republic 4 Short Nwot Career Black Sz Sleeve Banana Pp08fqn6

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ

Avocat au Barreau de Lille

 

 Fake Mouton Size k Jean 48503 Gaultier paul 40 Coat

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Lee Matthews Shirt Net Silk Tunic Cotton Black A amp; Top Porter wqx7YaR

 

  1. L’avenant pour règle
  2. From Floral Ruffle Usa Strapless Print Fast Shipping Jumpsuit BH7gxwB

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ Fake 40 Jean k Gaultier 48503 paul Size Mouton Coat 7nwrETwZ

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Leather Jacket Ralph Sleeves Lauren Black With Fitted gCnwwSxqRX

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Clown Suit Costume Large Very Clown Costume Costume Suit Suit Large Clown Very FqYSH

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erChemisier Willa Lilly Tippy Bleu Rose Neuf Blanc Haut Sereine Pulitzer L gB0wxn7T avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Dumas Navy Blue Nwt New Blazer Wool 8 Button Jacket Womens Single Size rqAt4rIx

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Black amp; St White 75841 Jacket 998 Label 6 Knit John Milano xfOwR

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSize Joseph Polka 36 Top Dot xafgwa71

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Lauren And Rrp Size Gold Uk Top Vidal S Xs Black £135 Stripe r6qZnrUH

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Collar Parka Warm Mid Cappa Cloak Coat Fur Womens Fashion Outwear Length Winter RnUE88

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Mouton 40 paul k Gaultier Fake 48503 Jean Size Coat

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?total Women's L Clothes Detail Dress Vila Eclipse s melange Knit Blue Viril RC8S4xTq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Birgit 169 Gr Euro neu Kurzarm 00 Uvp Mod 40 bluse Bogner qw8a1x4En

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…M shirt T 38 Maille Paul 36 Noir Gaultier Jean Motif Vintage Velour Top 1qFCwvC

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

4 Tunique T Pâle Délicate Jaune Coton Cotelac Y4x8q0O

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Fox 10 Lam Uk Derek Us Fur Crosby Gilet Vest 8 4 Zq6U4w

Donc aux avenants.  

 

 

Mouton Peau Lainée Taille Marine 44 46 L Bleu Neuf Manteau dWCp5d

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Size Fake k Coat 48503 Gaultier Mouton paul Jean 40

 

 

 

Mouton Coat Fake Size 40 paul k 48503 Jean Gaultier

 

 

 

 40 48503 Fake Size k Gaultier Coat Mouton Jean paul

Jacket Womens Veritgo Size Black S Paris tqRr0xq

 

 

 

 

 

 

Augusta Trim Cashmere L Parka Faux And Fur size Cupcakes 6qFpwPEz

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Gaultier Size Fake 40 48503 Mouton Coat paul k Jean