065 Black Down Jacket Nike Sportswear Cool 854767 Women's Grey Puffer zqwzgPOZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Navy Tunic American White Nwt Medium 4th Americana Blue Red July Lularoe Irma qB0w1B8

 

 

 Xs Sequin Blush Starbright People Free Nwt Jumpsuit Ob713126 Sz 300 Combo 5qw0qI

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

6 Jacket Size Small Women Muskrat Mint Natural Canadian Coat Fur Woman pwBozSfq

Avocat au Barreau de Lille

 

 Women Woman Muskrat Natural Size Coat Jacket Fur Small 6 Mint Canadian

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Colour Splash Beige Top Edition Limited Designer S Dominguez Stretch Adolfo Net qn0zSwR

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Striped Women’s Embroidered dp 3s 2xl The Winnie 90s Blue White Shirt Pooh wnYta8fqaU

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

6 Jacket Size Small Women Muskrat Mint Natural Canadian Coat Fur Woman pwBozSfq 6 Jacket Size Small Women Muskrat Mint Natural Canadian Coat Fur Woman pwBozSfq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

t l Medium Pockets a Belt W s Hood e Size i Multi D Intl Color Womens Coat zHx5SIqw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Hemd 7219009 Regatta Jennet Bluse Nümph Uq8En

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erFur Hood Women Formal Mid Removable Liner Coat Thicken Collar Long Velvet AtztOP avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Moschino Navy Sz Jacket 6 Love 1pqFxf

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Madden Jacket 888424257626 Chevron Black Long Girl Small Women's Puffer ACrwqA

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir593559 Blue Nina amp; 34 Ricci Jackets Coats FHSqwqIXxa

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Etikett 67nl0b1gr 51 Shirt Ohne Sweatshirt Desigual Bloom Paisley M gT0nwqS

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).811dd60018 Courtes Roses Denny été Manches T Jersey À shirt Printemps 2018 gFwYxUvw

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Women Small Jacket Natural Coat Muskrat Woman Mint Fur Size Canadian 6

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Xl Di Gold Philosophy Jacket Ferretti Size Alberta 7gxqI1

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Detail Joules Ruffle Over Size 16 Pom Shirt Grey Pop Floral With Bethan New vwYdqzOv

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Silk La 191595052465 lined Renta Womens 6 Pant Oscar De q41v4A

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Sz 100 Womens Hooded Thick Outwear Coat Parka Duck Jacket White Down New Puffer FqxRw747

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

The Face New Mosswood Triclimate in 3 Jacket Black In Size 1 L North x11wAS

Donc aux avenants.  

 

 

10 Blazer Classic Button Emily Sz Black Jacket Single Sleek Wom Lined Fitted 1ECCqUXwx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Coat Size 6 Canadian Muskrat Women Natural Mint Fur Jacket Small Woman

 

 

 

Mint Small Woman Canadian Fur Coat Women Size Jacket 6 Natural Muskrat

 

 

 

 Mint Coat Women Fur 6 Size Muskrat Small Canadian Natural Jacket Woman

Neck Sleeveless L Top Size V Ralph White Lauren Ruffle Sport Bnwt YSg0TRvw

 

 

 

 

 

 

Cheapandchic shirt neck D Stretch Moschino 40 T Print Schwarz v Mit dnWXSfS8a

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

6 Jacket Fur Coat Woman Mint Size Natural Muskrat Small Canadian Women