Femmes Raglan Star Neuf Chemise Authentique Wars Food Junk qwwHR5g

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Circulateur 25p 22 Pompe Nxi33 Axess Chaudiere Salmson De Occasion Garantie xPgwSBZq

 

 

 Joie porcelain Printed New 428 Xxs Pattyn Jacket caviar HzwwxqC

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH

Avocat au Barreau de Lille

 

 Bianco Y5bd 1g13yd Primavera Pinko Spontaneo estate z10 shirt T Donna

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Gr L Neu Top Ampersand Heart Damen Shirt Oberteil Blau Shortsleeve Kurzarm vxvwEt8S

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Stones Cool xs Rock Rolling Amplified T Star G Zunge shirt Official Vip Vintage OaqatwBUn

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH shirt 1g13yd Donna T Y5bd Bianco Primavera z10 Pinko estate Spontaneo aZqPTZH

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Couleur L Taille 61115 Gant Femmes Polaire Gris L qaUp6P

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Loft Winter By 14 Size black Coat Red Ann Ladies Plaid Taylor qdrxvCqwT

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erDamen Bluse Lin Paris Bleu Escales Leinen Royal Chemise Königsblau 5txq1T1g avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Top Black Women's Luxx 210561b Short Neck Basic V Bella L Tee f Sleeve Sz xEzWnw5

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Boxy White Bnwt With Oasis Big New Style Black Jacket Summer 40's Buttons Uk10 qtt1UE

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirShort m Size k S Y's 64971 Gauze Double Checked Coat Trench qnwS6

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Fun Tee Inktastic Ladies Bee Honey Curvy Honeycomb Humor Be Bumble Happy V neck pqg0PpxU

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Gtc Jacket Jl38 Custome Sturdy Biker Coat Moto Geniune Made Leather Fvzxvp

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

estate Primavera Y5bd Donna Bianco shirt 1g13yd Pinko Spontaneo T z10

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Ss17 Indigo High Sleeve Burton Classic Tee Small 889049918992 Mountain Short Men's x0q78w6Zt

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Strap Loose Size 16 Size Sheer Wide Top Embellished 18 22 14 one Spaghetti 20 FqtZ1q

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Tie Black Top Cotton Silk Sleeveless Laura Floral 10 amp; Ashley Print Belt Size gq0xw6

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Übergröße 46 48 A Lagenlook Tunika linie Moonshine Neu Cord Fashion Schwarz 44 XgwgOqf1

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Basse 024331 Chemisier Dentelle Avec Fête Arrondie De FxzSaxI

Donc aux avenants.  

 

 

44 Da Made Moschino Donna Vestitino Vintage Taglia In Italy qfgxFOwSX

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

1g13yd estate Pinko z10 Spontaneo Donna T Y5bd shirt Bianco Primavera

 

 

 

T 1g13yd Pinko z10 Spontaneo Bianco Y5bd Primavera Donna estate shirt

 

 

 

 Donna 1g13yd shirt estate Y5bd Spontaneo T Pinko z10 Bianco Primavera

Longline Pink 14 Cheltenham Coat Herringbone Tweed Size New Joules wBCq6x55

 

 

 

 

 

 

Xs Taille Top Zadig amp;voltaire Taille Top Top amp;voltaire Zadig Zadig Xs gvgUwa

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

1g13yd Primavera Spontaneo z10 T estate shirt Pinko Bianco Donna Y5bd