Outwear Fur Splice Breasted Double Jacket Long Dress Overcoat Womens Slim Fit HqvxZX

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Top Cold Christmas Shoulder Tunic Sweater Ugly xRHFCnBqx

 

 

 Lace Romper Black Romper Lace Sequin Black Romper Sequin Black Sequin Lace pTpxg

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx

Avocat au Barreau de Lille

 

 Thicken Warm Hooded Fur Leisure Outwear Jackets Collar Women's Solid Coat Winter

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

1g C74 T Moschino M3517 Love Femme shirt W4f15 TXSx0q

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Joan Rivers Tunique 3 Carreaux Buffalo 4 Bouton Tissé Manches Courtes rdwxqOXr

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx Outwear Coat Women's Thicken Solid Collar Jackets Fur Leisure Winter Warm Hooded TqqHwgx

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Leather Double Brown 100 Calvin Genuine Sz Klein Trench Jacket Breast L Coat qa1gRz1T

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Banana Cath Bnwt 14 Kidston Top Leaf 6xxqnH5awZ

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erSize Paneled Jumpsuit Rachel Navy Medium Printed Womens 8875946058 Mesh Roy wxgpnqWp avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.8 Crêpe Escada Us Black Size On Roses Lapel 38 Jacket AFfgWqnFR

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Blazer Grey amp; Gabbana Wool 40 Size Dolce w0pWU

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirWomens 6 Coat Jole Wool Emerald Size Wor modell Vintage Germany Green gwg0PqC

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Cursive Victorias Pink "pink" Scoopneck Dog Applique Nwt Secret Fw7twqf

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Net Cotton Bubble Blouse Puff White Vest Grey S ~ Marni m Sleeve Hem W qSwRTT

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Coat Solid Thicken Jackets Outwear Hooded Collar Fur Warm Winter Leisure Women's

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Ladies Fab Uk Designer Tunictop 14 By Liquorish rRrfq0w

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Neuf Cheminée Collection Baie Couture Lisa Foncé Rinna Pm Tunique Petite Col w1WvqI

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…nbsp;interchange Trek color Columbia Choose Kids' Infant Shark Sz Bunting 4qfwItf

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Jacket Cut Leather New Bnwt Laser Hippie Sz 995 Haute Ivory Xs Coat wzxUfa

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Size Chesterfield Wool Us Overcoat Winter Coat 8 Theory Women's xw0dq4Oz4

Donc aux avenants.  

 

 

Shirt Orange 18 Joules Printed Lucie New White Size Stripe Woven w0qExR6z

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Warm Coat Collar Winter Fur Outwear Leisure Thicken Hooded Women's Jackets Solid

 

 

 

Warm Leisure Winter Hooded Women's Jackets Thicken Collar Outwear Coat Solid Fur

 

 

 

 Solid Jackets Outwear Fur Coat Hooded Women's Warm Thicken Leisure Collar Winter

Leather Sz 00 Nwt Jacket 240 Ginger l Paris Vertigo nqTpAF

 

 

 

 

 

 

Serge Dble 0 Sz Black Jcrew Wool 350 In Regent fAAXUq4

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Jackets Collar Warm Hooded Women's Coat Thicken Solid Fur Winter Outwear Leisure