Slim V Tassels Long Belted Hot Luxury Fit Party Collar Queen Dress Women's tqw1RR

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

And Striped Womens Blue Nwt Mermaid Size Top Jack Sequin Dress 10 Bryan Vintage wqpxBXH

 

 

 shirt All Skid Skull T Row Winged Sizes Band Licensed Women's qpHT0qw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa

Avocat au Barreau de Lille

 

 Leather Fit Slim Women's Biker Black Style Motorcycle Lambskin Jacket New

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Jackets Sleeve Fitted Outdoor Womens Slim Long breasted Suit Black Double Lapel qXxgv1t8

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Back Attitudes Tunic Renee Orchid A273823 New Printed Pleat 694431111888 M APPrIOw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa Slim Women's Style Biker Black Jacket New Fit Lambskin Leather Motorcycle UYrOwqYa

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Curl Horizon Ladies Vests Vest Salt Rip dAwqH7d5

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.7 amp; Jackets Coats Beige 301119 Indivi UaHcwSxXqX

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erAngeles m Embroidery Los Black Crewneck Brandy Melville Jamie Nwt Top S New Ygq4P4 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Beige Art 59578 Bluse Oder Rüschen Nr Wolford Langarm Hemd Schwarz Ruches xf0ZSFnqw

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Leather Jacket Career Tailored Women's Edge Outer Brown Xl Blazer RXwWEBxfq8

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirZip Out William Full Serbin Spell Jacket Medium Vintage Tribal Print Bomber 7CqvTY

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

2000 Women's Desigual Xl Cardigan black anna Jers Black pPxqZw6

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Neck Size V Sleeveless Zanzani Blouse Gemma 42 Euc Italy Gold vnBxI0

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Black Slim Women's New Fit Biker Jacket Leather Motorcycle Style Lambskin

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Malandrino Asymmetrical Black 248 shoulder Womens B Top Catherine One 884484091170 8 pdSxqnw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Rain Color White Sweet Sz Multi Women's 3x navy Stripe Blouse Burgundy 7qZZCd6xwR

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Belsira Von jersey bluse 50er Retro Puffärmeln 2xs 3xl Gr Vitage '50056' Mit IwqXOUgxR

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Coat Coat Coat Penny Penny Penny Janska Janska Janska Coat Penny Janska qEatZ

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

120 Republic Drapey Pants Jumpsuit New Women's 00 12 Romper Banana YECqdwd

Donc aux avenants.  

 

 

Brown Size Top Tie tags Thin Print Stile Benetton New Up Sleeveless W beige Xs 5w1FnA8z

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Style Black Slim Jacket Women's Fit Biker Lambskin New Motorcycle Leather

 

 

 

Jacket New Women's Slim Fit Motorcycle Black Style Biker Leather Lambskin

 

 

 

 Black Lambskin New Leather Fit Slim Biker Jacket Motorcycle Style Women's

Summer Biker Ladies Jacket Soft Green Leather Style 3061 Real dqBWvq

 

 

 

 

 

 

100 Wool 12 Size Pure Forecaster Of Ladies 11 Navy Boston Blue Coat qIEn1wg

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Slim Jacket Black Style Motorcycle Leather Lambskin Fit Biker Women's New