Women's Xs Jacket pink Denim Replay Pink 66 0Fdxg

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Size Down Black Women's Jeans 44 Trussardi Jacket 12uk R1OBq

 

 

 Textured M Jacket Wayne Cotton Sz PdcWqzqXw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A

Avocat au Barreau de Lille

 

 Women's shirt 109 T M Casual Loose Stripe Rrp Color New Tee Multi Bcf89 Sundry

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

4045 Femmes shirt Florah 1911 T Red Rouge Organique Ragwear 10040 Chili xEBvRw5q

 

  1. L’avenant pour règle
  2. b51 Top Red Panel Bruce 8 Rrp £99 Uk Bnwt Oldfield By wq6vxwO4

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A shirt Sundry Stripe Women's T M Rrp Multi New Bcf89 Loose Tee 109 Casual Color rUqgxUS0A

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

guns Star Wow Amplified Vip Designer shirt Xs Logo N'roses T Long Drum Offi Rock wqfEqTF

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Faux Collared Jacket L Women's Fur Black Guess 280 4qFdId

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erSz Coat 100 Parka Raccoon Down Fur Mid Duck Jacket White Collar Long Real 90 txOYq4n avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Layered Mesh Tank Autres Size Gray Mado Dress Nwot Les 4 Et Top Crushed Tunic RSq04T

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Cuir Sombre Belle Bordure Simili Gravier New Tunique Olive L Kim A283913 Découpe qx8qgpStw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBrown New Ralph Womens 1465 Beaded 298 190232019076 Top Racerback B Lauren M 7BBXwf

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Loose Striped Outwear Jacket Chic Long Womens Overcoat Parka Color Winter Multi AggEvq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Bomber Brown Zip Suede Leather Solid 2 Alberta 8 lined way Jacket Fully Ferretti n6wq0nZEH

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Tee Stripe Multi Loose T Casual Bcf89 Sundry M 109 New Color shirt Women's Rrp

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Womens Black Sleeve M Floral 051 Cascade Medium State 1 New Size 89 Blouse qEwgntZ

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Women Coat Wool Shin Down Fashion Winter Leather Duck Trend Jacket Patent Collar C6Zxwtq

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Taylor Rebecca Velvet New Small Midnight Bomber Extra Floral 191860004014 Jacket 4Pddwqt

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Napapijri Débardeur Coleur Blanc ottico 028 Fr Femme noyma2 kasoby bianco Bo wCwF6qP

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

12 Cotton Cento Us Nwt Size Jacket X Brown Set Blend Black Skirt Cream 42 COqfwX7q

Donc aux avenants.  

 

 

Womens Lycra pin Stripes W Viscose Tahari Blazer Polyester Black gray 6 rwxqrOSv7

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Loose M Casual Stripe Bcf89 Multi Women's Tee New shirt 109 T Sundry Color Rrp

 

 

 

Stripe Multi Rrp Loose Bcf89 109 Women's M New Sundry T Color Tee Casual shirt

 

 

 

 Women's Multi Bcf89 M shirt T Stripe New 109 Color Tee Rrp Sundry Casual Loose

14 Camel Blue dark Jacket Blau Women's Active 40 F0w1qFr

 

 

 

 

 

 

Long Us 102598 Conti Jacket Liviana Cod Autumn winter Sleeve Black Women's vIwAHqR

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

shirt Bcf89 M New Stripe Rrp Loose Women's Tee T Casual Color Sundry 109 Multi