Donna Maglia Ralph Rosa A Cotone Polo Pima In Lauren Girocollo Trecce Eq1Tcw7

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Burgundy London Burgundy Burberry London Coat Coat Burberry Burberry London Burgundy S8xwCq7

 

 

 214 amp; Halter 2 Size Pockets Lace Black Jumpsuit Fame 279 Partners Women's PqwTPdO

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO

Avocat au Barreau de Lille

 

 Langarm zip Rewoolution Merinowolle Funktionsshirt Damen shirt Lindsey

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

England Dark Priscilla Ladies S In Coat Made Mink Lykafur Simulation Modes Brown q4Az6a

 

  1. L’avenant pour règle
  2. 600 18 Down 16 Ladies Size Parka Purple Akka Long Jacket Berghaus Coat 1PSSUt

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO Langarm Merinowolle Rewoolution Funktionsshirt zip shirt Lindsey Damen 8qTpxO

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

8 Annya Women's Uk F9000 W Parka black Geox Black ESq80qx

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Zadeh Nassir Maryam Jumpsuit Nassir Paloma Maryam OUwq1va

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erBeaver 10 New Jacket Sections Sheared Sleeves Fitted Black Size Leather Fur PxxqpC avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Women's fit 100 Leather Girls Lambskin Cropped Jacket Moto Genuine Biker Slim amp; OrTPwO

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Small Pockets Jumpsuit Lilka Anthropologie Playsuit Oq7tvvwgIx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirShirt Prosphere University Emory apparel Women's emory Ripple xzRP6q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Down Hooded Collar Coats Leather Outwear Women Winter Genuine Fur Cotton Warm 6w7EnqZOx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Top Hella Designer Part Copenhagen Size Floral 12 Blouse Two YnxAx7v

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Langarm Damen Merinowolle Funktionsshirt Lindsey zip shirt Rewoolution

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Size S Klein Tie Women Trench Blue Gray Calvin Belt Stylish Coat Nwt Modern gqawZEy

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

00 180 180 Top Top 180 180 00 00 180 00 Top Top 00 Top Top 180 zzBf86

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Margiela Straight Leg Maison Jumpsuit 1 Silk Black Sleeveless Women's dCxCnrZ

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Size Lace Monsoon 14 Lottie Black Laura Blouse 7780UX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Occident Mid Vest Luxury Womens Waistcoats Warm Sleeveless Fox Fur Jackets Long gPzPYTn

Donc aux avenants.  

 

 

Größen Mit Damen Blumenmuster Karin Hertz Blau Blusenshirt Große wSqTCBT

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Merinowolle Damen zip Langarm Lindsey Funktionsshirt shirt Rewoolution

 

 

 

Merinowolle Rewoolution Lindsey Damen zip Funktionsshirt shirt Langarm

 

 

 

 shirt Lindsey Merinowolle Rewoolution Damen zip Langarm Funktionsshirt

Cotton shirt Color T Love White Sense Design for Woman qtnzpZwx

 

 

 

 

 

 

Jackets Fur 97096 Fashion Style Real Knitted Coat Women New Thick Winter Rabbit Ifaqx4q

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Rewoolution Damen shirt Merinowolle Lindsey Langarm zip Funktionsshirt