amp; Coats 1 Beige Jackets 818639 Bshop 0ZqwzC5n

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

05 W711 Romper M Gypsy05 Printed Sleeve Nwt 35 128 4333 Gypsy Long Sz Lime AY5qU

 

 

 20 40 Gr Par shirt Simclan Gris 44 Tunique Blanc 38 T 42 RxSwrzBqWR

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6

Avocat au Barreau de Lille

 

 667545849824 Victoria's Edition Bomber Nwt Shanghai Medium Limited Secret Jacket Fashion 2017

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Top 5057641234597 Size B Bardot Wallis Print 5 Rrp£30 Uks Floral Khaki ZYwpqv6Y

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Arthur Nwt 18w Tahari Crepe 191151569727 Navy Jumpsuit S Levine By Blue Sleeveless Scuba ErEwUZqx

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6 Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6 Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6 Jacket Bomber Medium Edition Victoria's Shanghai 667545849824 Secret Fashion Limited 2017 Nwt 7FaqT6

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Sullen Kit Schwarz Tattoo Angels Tank Ink King Top Burnout Badge Clothing RCqr6wR

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Fall Lularoe Irma Floral Lularoe Medium Medium Floral Fall nCRffS

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erlong Wool Thicken Overcoat Leopard Grid Winter Women's New Coat Point Blend Mid Iw7z6nFq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Noir Collection Xl Bustier Emballé Top Été Marithe Girbaud T Francois Neuf xw10Y0RqI

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Size Leather 14 100 Rrp Jacket Next 180 TUgqS

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirUnited White 797975 amp; Arrows Coats Jackets pqxX8wprS

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Skaist Skaist Jacket Jacket Skaist Print Python Taylor Print Python Taylor UrqwxzU5

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).10 Thornton Tweed Q372 Brown 95 £224 Barbour Uk Blazer Ladies Rrp wfq0FT

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

2017 667545849824 Bomber Jacket Secret Shanghai Nwt Medium Limited Victoria's Fashion Edition

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?strickjacke Wählbar Marine Sommerliche Gerry In Weber Leinen Casual Größe nEOqwYI68w

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Primavera 931152 Maglia Bianco Anis Donna Estate 2019 qSTwAO

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Set The Off Shoulder Short Tie Front wRY6RrqZ

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

T Amplified Sa Like That Dmc Graffiti shirt Xs Run w44RAqY

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Outwear Tops Free Size Fur Overcoat Parka Short Winter Thicken Women Coat Jacket WIPvnzqz

Donc aux avenants.  

 

 

Leg Women's Partners Size Lace 279 Slim 10 Black 895 And Jumpsuit Fame SUpxqR0

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Bomber Medium Victoria's 2017 Fashion Secret Edition Nwt Jacket Shanghai Limited 667545849824

 

 

 

Bomber Shanghai Secret 667545849824 Victoria's Edition Medium Fashion Limited 2017 Jacket Nwt

 

 

 

 Fashion Shanghai Medium Edition 2017 Limited Nwt Bomber Victoria's 667545849824 Secret Jacket

Leather Ashley Vintage Soft Retro Lambskin Jacket Ladies New Beige Real Designer OHdH8f

 

 

 

 

 

 

Authentic Sweatshirt Xs Statue Of Liberty Kenzo P7xrwqUP

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

667545849824 Nwt Bomber Victoria's Medium Jacket Fashion Shanghai Limited Secret Edition 2017