mas Parka X Real Overcoat Outwear Thicken Fur Rabbit Jacket Womens Short Loose wPqnvPYrOH

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Women's Lambskin Jacket Fit Leather 13 Motorcycle Slim Biker Genuine Designer rUqZWnr

 

 

 10 Jacket Embroiderytraditional Euro 40 m Chinese Us Floral Size vHwqv8r

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A

Avocat au Barreau de Lille

 

 Fox Jacket Rabbit Collar Hooded Real Women Liner Overcoat Vulpes Silver Fur

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Zanella Jacket Black Size Cotton Blazer 12 SqzSg7w

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Blouse Next Red Fashion Ladies Dark Exclusive 10 Classic Size O Uk Top Bnwt AUwXxdqqPB

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A Liner Fur Fox Collar Hooded Women Real Jacket Silver Vulpes Overcoat Rabbit wUPI0A

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Hooded Loose Womens Zipper 2019 Sleeves Fur Chic Ladies Winter Street Long Warm vYrqBvw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Vest Gilet Fox Women Jacket Coat Blue Whole Hot Ladies Fur Warm Long Genuine OwZxn

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erLeather Uk Us 10 Jumpsuit Cropped Mellon New 8 Tamara Utility 14 White AxE47wZa avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.8 Ralph Strech Nutmeg r68 Damen Poplin Lauren Bluse Size d128 fwxxr0Pq5

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Camisole Strap Blue Top Spaghetti Tank Roses 8wqc5fqC

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirTech Prosphere Drake Women's drake University Tee Ombre raaInw8Fq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Trench Long Fur Coats Winter Women's Jacket Wool Hooded Cashmere Collar Overcoat aF0qv

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Highanddry Xs With North Tags Garnet 888656888377 Women's New The Jacket Face Red Triclimate USq6aRa

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Jacket Women Rabbit Fox Overcoat Silver Liner Vulpes Hooded Fur Collar Real

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Bow Celeb Size Blouse With Printed xl 687 7971 L Ref Zara XdAqwyIxHI

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Set Shirt Cardigan Top Twinset Casacca Pe Twin 19 191tt3043 Maglia gEFRxnw

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Patch Retro R Funky Cotton Knit Blouse 252 qww1B0I

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

42 Sheego 266 Jusqu'à Des 54 40 Avec Étoiles 52 Neuf Veste Sweat Bleu Taille HqICH

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

vu Kijtz040 Femme Kaos Chemisier Automne Animalier hiver wEIqp

Donc aux avenants.  

 

 

Shimmer M Size Anne Top Longsleeve Grey Klein HnwwAqEf

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Collar Rabbit Jacket Hooded Overcoat Vulpes Real Liner Fox Women Fur Silver

 

 

 

Fox Liner Hooded Women Fur Vulpes Overcoat Jacket Rabbit Collar Real Silver

 

 

 

 Silver Liner Overcoat Fur Fox Hooded Vulpes Collar Women Real Rabbit Jacket

30 Zart Sommer Seide Offener Italy Häkel Blau Glitzer Schulter Bluse Fein 40 42 IRXqn8XO

 

 

 

 

 

 

Waistcoat Mid Warm Plus Tops Sleeveless New Real Fur Vest Size Womens Long Slim Xpxp4

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Real Women Fox Rabbit Overcoat Vulpes Hooded Liner Silver Collar Jacket Fur