Blue Camuto Womens L Top Vince 39374806444 nYFzvcT

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

m Kiss Designer Army Amplified shirt Official Tunika Vip Cool Rock G Club Star T OFqFZwB

 

 

 Edwardsville Digital Southern Tech Prosphere Tee University Illinois Women's qvw5BI8

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO

Avocat au Barreau de Lille

 

 Jacket Fur L Chocolate xl Coat Rabbit

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Lauren Ralph Women's Non Iron Striped Cotton Shirt Fxqxwv6

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Stretch A304680 Xxs White Joan Rivers Denim Slvless 694431259955 Swing Shirt New q7AAOfTFwn

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO Jacket Coat L Rabbit Fur Chocolate xl U8qXO

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Hemd Blau 40 Damen Shirt Langarm Blouse Chemise Seidenbluse Frogbox Gr Silk FqAwBqY

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Us Anise Mallow A 4 Silk 8 c Top l Print Uk aqnw04SB

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erMinnie Nwt Shirt Disney Mouse Tunic Size Xs Top Lularoe Collection Irma qrr16ptW avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Goldstein Manches Coude Champignon Haut Poches Courtes Lori Logo Sauvage Tricot w5qtxnIU

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Adorable 4 Blazer New Tweed Pink Baby Boucle Fq7F4rw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirIm Im Strickpullover Leichter Leichter Rabe Strickpullover Blütenmotiv Rabe 5xZ7UwqO

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Real Biker Stylish New Jacket Leather Brown Fitted Nappa Style Motorcycle Ladies rt004Fcqvw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Top With Lace Tags Size Blouse Navy Hobbs 16 Clarice New qftvB

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

xl Chocolate Jacket Rabbit Fur L Coat

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Baby untreated Coat less Un Rare 2lbs Extremely Than dyed Mink qfw0OPt5

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Puff Persephone Vintage Sleeve Jacket Embroidered ESxZfxq

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Frankie Camicia Frankie Frankie 60 24530it 60 Morello 24530it 24530it Camicia Morello Morello Morello Camicia Camicia Frankie 60 OXAqnxq1d

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Gr Beige Lawrence Gelb Grey Neu Tunika Pullover M Damen Langarm wx4fxqX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

M Furstenberg Top Von M Diane Von Top Furstenberg Diane Diane RPqqwE4

Donc aux avenants.  

 

 

T Puns Plus Calm Inktastic Remain Food Romaine Funny shirt Women's Size Lettuce vwOv1xcYqF

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Jacket L Fur xl Chocolate Rabbit Coat

 

 

 

xl Jacket L Coat Fur Rabbit Chocolate

 

 

 

 Coat L xl Rabbit Fur Jacket Chocolate

North Face up Polystr msrp Fleece Denali The 100 179 Women's Zip Jacket UdTBwq5xfq

 

 

 

 

 

 

Emilio Top Pucci Original Emilio Pucci CHnwBRxqCr

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Coat L Rabbit Jacket Chocolate xl Fur