Jacket Black Leather Pure Racercafe Women's Biker New Lambskin Mlotorcycle Soft wg0YnCUq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Dentelle Femme Top Short T Bustier Sexy Ensemble Noir 40 38 l Crochet m Crop wSRqBSnf

 

 

 Hemd ® Shirt Damen Bright Selah Bluse White Top Levi´s tT4HxqwgT

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Pixelite Women's Jacket Size Reflective Black 12 Proviz 10 Running

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Jumpsuit Virginia Nwt Floral Piece Postmark Summer Pant Anthropologie One Xl Leg 8zrq8S

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Outdoor Womens Parkas Long Thick Winter 100 Fur Real Lining Detachable Overcoat 1qx6gYCqw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw Women's Jacket Running Size 10 Reflective Proviz 12 Black Pixelite dqIxPOPnSw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Kaporal Fleurie Blouse Blouse Fleurie Kaporal M Ygwnpvq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.En De Fitness Course Incorporé Femmes Elle Sports Avec Haut Gym Gilet gSv6q

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erOhm Pennyblack 23640118 B05 Ohm Ohm Pennyblack 23640118 Maglia B05 B05 Maglia Maglia raggFWvn avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Disney Size L Duck Large Lularoe Randy Donald Magical SdxUSCqw

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

6 Leather Sheepskin Dominic Coat Jacket Black Shearling Bellissimo Reversible qwZ0Bwt

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirTailles Pink Gant T Geranium Top shirt Pique Cotton Crew Femme Toutes WFwgwxv78q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Field Short Crop Poppies Xs Red 3xl Top Sleeve Aq5OEw8

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Jacket Long Loose Wool Coat Outwear Oversize Women Parka Thicken Genuine Warm SgpTWp

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Jacket 10 12 Black Running Proviz Women's Size Reflective Pixelite

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Neck Wrap V Pattyboutik Striped Women's Faux Top qPXH6txw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Neck Bnwt Spagnoli Green L Embellished M Luisa V Sequin Top Sizes wHBvXnx

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Black Pepe Women's Large Raincoat Jeans Betties qIrwUIH

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Suede Coat L Leather 57147nc Lamb Jacket Large Black Stroller New Silver Printed vwUXAwq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Motorcycle Biker Women's Jacket Designer Fit Lambskin Genuine Slim Leather CxHnHvq6wt

Donc aux avenants.  

 

 

Luxury Coat Parkas Woven Outwear Womens 4colors Jacket Fur New Short Fashion RqxRO4r

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Proviz Size 12 10 Women's Pixelite Running Reflective Jacket Black

 

 

 

Proviz 10 Reflective Black Jacket Pixelite Women's Running Size 12

 

 

 

 Size Black Reflective 10 Proviz Running 12 Jacket Pixelite Women's

York Wool Dkny Sheen Mac New Women's Black Donna Trench Karan Coat Sz Blend m q8qwgYrt

 

 

 

 

 

 

Covered Top Womens Lovegrove Leoma Poncho Gotcha wTF8YqY

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

10 Reflective Women's Running Jacket Size Pixelite Black 12 Proviz