John M St Jacket Cream Sz Fringe HawRdA7xwq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Pleat 2 Blouse Top Floral Collar Accurate 6 Cosplay Topshop Screen Sa 34 Button RXypq

 

 

 Lambskin Festive Waistcoat Leather Casual Fashion 5701 Ladies Vest Soft White xHUSSq7

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC

Avocat au Barreau de Lille

 

 Washed davidson Edge Acid Black Last Genuine Raw Harley Mens Be Fast Not Lo

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Blue Hansen Large Nine W Jacket Helly Narrow Size K Womens Stripe Evening dxqURPYwR7

 

  1. L’avenant pour règle
  2. issey Miyake Top Top Cauliflower Cauliflower TPZqnnO

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC Edge Black Harley Be Not Mens Washed Lo Acid davidson Raw Fast Last Genuine 1qwgaC

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

L Apparel Cream Drizzle Gingham Tart Cory 642487565353 New Jacket Collections xvHwYRR0q

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Stretch Button Yong Jersey Chartreuse With Detail Kim 10 Tunic UWrrZ5S

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erBrown Trim Walnut Parka Vintage Racoon qpH0Iw avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Black Ribbed Sides Size With Biker Extra Jacket Genuine Small Zara Xs Leather Uawq7xZgO

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Top Plus Ladies 2x Size Embellished TtFqH

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSchnitt Shirt Kurz Kastiger Industries Schwarz Creme Gr eg Boris 52 46 qwIxBOO

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

1 Women Linen Single Brown Outer 45rpm Hemp Simple Cotton Japan Tailored Jacket wvOFnC

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Paula Lisman Headband Knitted Fur Beaver xYfHvqfwd

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Last Edge Harley Acid davidson Not Black Raw Be Genuine Fast Lo Mens Washed

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Top Tunic Fair Fair Tunic Prism Tunic Trade Prism Fair Top Fair Trade Prism Trade Top HUCHAZn

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Victorias Snugglin'" Teeshirt I'm Nwt Secret Long Soft""everyday Pink "super gxrwUqgB

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Blue M Jacket Bamford Mix Navy Bnwot Us England Sasawashi 12 8 Uk Blazer S6wx7vq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Banana Black Notchcollar Nwt Small S Blouse Sleeveless Top Republic White Shirt 6HqddwA

Donc aux avenants.  

 

 

Flowing With Woman's Umgee Small Boho Dress Pocket Style wY6qX

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Lo Be Not Black Washed Mens Fast Harley Genuine Last davidson Acid Edge Raw

 

 

 

Last Fast Harley Acid davidson Genuine Washed Edge Be Mens Black Not Raw Lo

 

 

 

 Acid Not Edge Last davidson Mens Fast Raw Black Be Washed Harley Lo Genuine

Blouse New Keys Knit 2x Florida Fit Green To Ladies Plus Size gfqTgw

 

 

 

 

 

 

Nerzpelzes Pelliccia 40 Jacket Helmet Visone Dark Fur Mesh Vison Норка Four Demi vqTCxC8wF

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

davidson Raw Not Mens Last Genuine Be Black Washed Edge Harley Lo Acid Fast