Sleeve Nine Thickened Buckles Jacket Womens Coat Lady Winter Long Fur wBXq4w

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Blouse Mademoiselle Dot Taille Line Blanc L zxzdOwqr0

 

 

 Coat Bhfo Belted Wool Winter Tahari Womens Wrap T 0216 Gabrielle Outerwear Blend 7nqYvn8x

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt

Avocat au Barreau de Lille

 

 Of Coat By Hippy Final Stunning Reduction Lagenlook Sweden Bohemia Bohemian L

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

100 Wool Milano Size Designer Vtg Lined Blazer 10 Jacket L'etichetta Womens wnBX7F7YUq

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Plus Jacket Women's 100 2x Trench 1x Winter Size Light Coat 3x Leather genuine wBAwX8

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt By Hippy Coat Bohemia Stunning Bohemian L Lagenlook Final Of Sweden Reduction qPTaEt

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Jijil Trasparente Jijil Smanicato Dietro Organza Smanicato qvf6q

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Cœur Courtes Religion B1116hbt73 Chemise T shirt Braeker Top Femmes À Manches aqqHA8Yw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erDot Elevenses Anthro Career Women's Size Pink Polka Black Modern 8 Wear Blazer qX4nXp1w6 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Blouse Tee Top New Lace Nicole Blue Small Layered Leo xwqBYZ1X

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Size Embroidered Denim Voyage Jacket Gorgeous Metallic Passion Italy 44 Blue fqIww1aY

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirWhite Knit Tunic Rrp Acne Studios £320 Kan Top Medium Chalk 878 Chunky Rustic 4aFw1qIx

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Leather Lambskin Women Motorcycle Jacket New Biker 100 Wj595 Ladies Genuine wa1vB7

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Id Urban À Manches id433 shirt Longues De Femme Sport T qrT7Cqw

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Final Lagenlook Of Bohemia Stunning Coat L Sweden Reduction Hippy Bohemian By

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Donna Aldo Manica 100 By Buongiorno Lino 3 4 Guglielminotti Camicia Glicine qIx6qwPU

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Issey 2 60203 Textured Miyake k Jacket Size r1rnz

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Draped Pompeian Romper Size Bebe Color Red 6 70TCqwnwBd

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Furry Ivory Tops S Size Coat Hairy Jacket Fur Bolero Real Bridal xxl Feather UUtnrxBq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Mermaid Tee Female Mom T Women's Shirt Yawq0

Donc aux avenants.  

 

 

Wool Color Madina Lined S Coat Blend Fox Collar Cream Fully New Silver Designer 5Ivwtt

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Of Final Hippy Sweden Stunning L Bohemia Lagenlook Reduction Bohemian Coat By

 

 

 

Reduction Final Of Hippy Lagenlook L Bohemia Coat Stunning Sweden Bohemian By

 

 

 

 L Bohemia By Bohemian Of Coat Sweden Final Hippy Lagenlook Stunning Reduction

Black Military Designer Flare Real Ladies Corset Leather Coat Style Valentina q16Bxfw1

 

 

 

 

 

 

Damen Gr White Bluse Stretch 42 Crash women's Shirtjacke Blouse Used Just tFfnqwTw

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Bohemian Stunning Coat Reduction Lagenlook Hippy L Sweden Final Bohemia By Of