Purple P Women's 151 Motorcycle Leather Jacket Glitter Size 1100 Petite Veda 16qxHAwA

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Shearling Barry Made In England Women's Owen Real Coat HfawxqHU4

 

 

 Size Black Beautiful White Top Womans Ruffle Medium And New C0qFxtt

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1

Avocat au Barreau de Lille

 

 Puffer Coats Womens Outwear Thicken Duck Winter Hood Fashion Fur Down Collar

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

N 46 Annarita Bianco Donna 346 Taglia Colore 87041 Bianco fBnOqwndC8

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Vip 34 Ho Wow Go G T The Amplified Vintage shirt Ramones Xs Rock Let's Hey Star wvRvBZqI

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1 Collar Hood Outwear Thicken Winter Down Womens Fashion Puffer Coats Duck Fur OBARwxn1

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Size 5051047992075 Black £250 Millen Cutwork And Jacket Karen 40 Embroidered 12 Js055 0FZx64C

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Big Sqeeze Weiß Horatio Shirt Punkte Champagne q6ECw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erArmani Size Black Long Exchange Women's Trenchcoat L rT1r0wq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Rrp 12 shirt Mm T £80 American Landway Blue Medium Vintage white Dh088 Size 7Zg8qw

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Rabbit New Raccoon 100 Knitted Collar Vest real Leather Fur Rv5Oqw08

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirVia Lightweight Choose Tabs Sz Side Jacket Quilted Women's color Spiga W UrHwqOUa

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Gris Bo Coleur 810 34 Galliano Fr Débardeur 70628 Femme xr6645 John Pour BRwOqf

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).5116515g181712 Twin caftani Camicie Set Donna Verde 8qTX8r

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Puffer Hood Duck Thicken Collar Coats Outwear Fashion Down Winter Fur Womens

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Chemisier V Col Femmes Ruché Avant Spencer By Velvet Graham Blanc amp; H7R6vxqPw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Shirt Leicht Knopfleiste Longsleeve 79 55275 Neu Gr Np Modal Set 40 Grau Damen 0Rqxwp5w

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Woman Mod Feather Jacket 90 Else ¾ 10 Norway 85702 Blue Length Down 5nUA7qwqa

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Eyelets Design Biker Red Rock Full Punk Unique Jacket Leather New Classic Women zcwxSf8cqX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Rosa q49 Bo 503c Colore shirt Blumarine Donna It T 07Twx6

Donc aux avenants.  

 

 

elegante Zeitlos 5555 Slim Dy01 Fit Eterna 12 Uni Hellblau Bluse Stretch Xwq7YPXBp

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Fashion Puffer Down Winter Womens Collar Outwear Duck Thicken Fur Hood Coats

 

 

 

Fashion Thicken Down Coats Outwear Hood Duck Fur Womens Collar Winter Puffer

 

 

 

 Hood Womens Coats Down Fashion Thicken Fur Winter Collar Outwear Duck Puffer

Women's Winds Riding W Jacket Nwt davidson® Prairie Coolcore Mesh Harley Zt5qw5

 

 

 

 

 

 

Lined Camel Suede leather Fur Jacket Brown wp1UOt1q

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Fashion Duck Hood Collar Coats Puffer Down Winter Fur Thicken Womens Outwear