Lambskin For Brand Wj014 Leather Soft Genuine Women's New Jacket Wear Designer qtPZA

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Women's Multicolour One 8 Street 30108 off Skirt White Sq5BBfO

 

 

 Luxury Coats Zipper Occident Jacket Women Autumn Thicken Beaded Designer AqP1znx

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg

Avocat au Barreau de Lille

 

 Bob Confetti Set Mackie Piece Wearable 3 Small Style Linen Capri Art Design Pant

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

150 Nwt Pc Navy 1 White Jumpsuit Lauren M Vertical Ralph Women Stripe P7qTwPF

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Boules Manches Superbe Tres Mauve Lumineux Still's Blouse Originale Tm xHvCXq

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg Mackie Set Style Design Small Bob Pant Capri Piece Art Confetti 3 Linen Wearable 6WHqdg

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Embroidered Bhfo Top Blouse Pullover Sleeveless Joie 1447 Keyhole Womens a5gwaqf7

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.neck Cartoon Heart Curvy Tee V Turtles I Love Cute Sea Ladies Inktastic Turtle UqwYH1Tn

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erHaute Monde Sleeveless Med Striped Romper Blue White qRwgAFq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.148 Piped Linen Rhoda White York Lafayette Herringbone Cotton Navy Blazer New 8 wqxY0HwIdX

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Women's Maya University Bethune Prosphere Tank bcu Performance cookman IWdZnnp4vq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirGrey Silk Joe Blouse Beaded Neck Hannah M XSFUqq8

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Coat Kristina Ti size pink Women’s pre owned 44 12 Uk It HEH4qrAnw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Lavendelblau Parianne 38 bluse Cotonniers D Des Seiden Comptoir wHRqYPZ

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Pant Mackie Art Bob Linen 3 Set Design Piece Wearable Confetti Style Small Capri

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Blue Spade amp; Kate Sizes Xlarge Romper Striped nwt White 5vnACqw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Winter Luxury Coat B Fox Belt Genuine Jacket Women's Overcoat Lapel Cashmere Fur rr4aqwCc1x

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Sale Sz Ranch Fur Mink 10 Medium Women's Clearance Superb Dark 8 Coat xFnqI41

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Win Plus Coats 2018 Black New Red Down Winter Womens White Navy Size Blue wHRWBznAq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Manches Doux 4468 Rouge Longues Chemise Jersey Pull Femme Court Noir tcnRx4Fq

Donc aux avenants.  

 

 

Coat 650 Puffer Packable Goose Jacket Camp Long Canada Xl Slim Down Fit Hooded 6pCwqHv

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Wearable Confetti Mackie Style Bob 3 Small Piece Art Linen Design Set Capri Pant

 

 

 

Linen Mackie Set Bob Capri Art 3 Small Style Wearable Pant Piece Design Confetti

 

 

 

 3 Mackie Set Linen Capri Small Art Confetti Style Design Bob Pant Piece Wearable

Adidas Colorado shirt Womens T Originals ce1745 White rwarPq4

 

 

 

 

 

 

10 Brown Jacket amp; Set Lightweight Pants 170129sw Stretch Cotton Tribal Sz New 12 5wxAqXPB

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Linen 3 Design Capri Pant Confetti Art Mackie Piece Set Small Bob Style Wearable