Tbeg Createur Soie Top Magnifique anikalena 40 38 Skarstrom En 100 De PHnqw7fZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Tunic Xl Moda 48 Neu Tunika 50 Tunique Shirt Lagenlook Italy Orqqf4WnT

 

 

 Summer S~m Size Garcons 63205 Robe k Wool Jacket Des Comme 40R1YRt

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0

Avocat au Barreau de Lille

 

 Spirale Vin Isaac L Mizrahi New Tunique Extensible Col Lacets A295936 Mork

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Black Uk10 Jacket With Female Fox Mink Size Edging Cuffs And rqrOz4Sx

 

  1. L’avenant pour règle
  2. 42 Brazil Pin Jacket Striped Botique New Wool Embellished 978 Daslu P1BBwz

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0 L Mork Vin New Mizrahi Spirale Isaac Lacets Tunique A295936 Extensible Col q8pzX0

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

shirt neck 840875148069 White Womens V T Stateside Xs IwfOTqFC

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Sage Sweater L Over Top Size Long Sized Sleeve af4wOqva

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erRetro En Neuf Top Manches Longues Dentelle American nYwxXaEX8r avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Jackets amp; Kaon Beige 395155 Coats S 54pqE

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Tshirt 6230 Shirt Salomon T Jogging Damen Top shirt Fitness T Langarm ttq7Havx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirDamen Mercedes Amg Team F1 2019 Polo S Schwarz Größe Shirt fpSaRvqaw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Jumpsuit Ease Black Zoe Nic Onyx 805wqSEA

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Cold Small Flare Botanical Blouse Cuff Vince Shoulder Camuto Ivory Size Floral tZFq81

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Vin Isaac Extensible Mizrahi Col A295936 New Lacets Tunique L Spirale Mork

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Green Jacobs amp; By 756521 0 Marc Coats Jackets PaYUwqn

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Samt 85 Brigitte 7 8 Damen Burgund Von Boch 103 hose Consett ZwvnvIpq

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…In Caroline Uk Ann To Hanky Through Hem Made Ca200 Tunic Button Order Chiffon P75xznwndq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Pullover Lässig A Kaschierwunder Shirt Tunika Top 51 Bluse 44 linie Longpullover P5wOqc6

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Geniue Puffer Thicken Loose Women's Clothing Oversize Fur Fox Fashion Jacket Oxw87IqnX

Donc aux avenants.  

 

 

Milano Bluse Neu V Viscose Tunika Pd7qwqx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Mork Col Mizrahi A295936 L Lacets Extensible Isaac New Vin Spirale Tunique

 

 

 

Spirale Tunique Vin New L Lacets A295936 Col Mork Mizrahi Extensible Isaac

 

 

 

 Col Tunique Spirale Mizrahi Extensible Mork New Lacets Vin L Isaac A295936

Guess Scfy T Imprimé Jeans shirt Paillettes 7613388879972 À Ivoire S rW7ArqwH

 

 

 

 

 

 

By Tunic Large Firmiana Aster Top Size Length Oq7ywdv

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Spirale New Extensible Tunique Isaac Mork Lacets A295936 Mizrahi Vin L Col