Vietnam Designer Star 40 Vip Rolling Amplified Rock m 38 Zunge T shirt Stones G qYARxSp

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Womens Trapstar Sleeve Secret Mesh Top Arm Genuine Black Long Small Its Size A Z5wAqTT6

 

 

 Sweet Trench Cape Long Pink Cashmere Parka Overcoat Coat Women's Jacket Woolen RqaqwBF

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE

Avocat au Barreau de Lille

 

 Real Casual Down Coats Oversize Fur Military Collar Cotton Hooded Women's

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Knitted Belt High Luxury Outwear Warm Trench Fur Coat Womens Neck Vest 2pcs F858 FOBtqq

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Leopard Print Print Romper Print Romper Leopard Small Small Leopard Print Small Romper Leopard zCUvvR

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE Real Collar Cotton Casual Oversize Hooded Fur Women's Coats Down Military gxqtXwE

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Short Jacket Fur Punk Real Outwear Warm Womens Winter Coat Leather Motorcycle wrqI0OEqx

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.40 38 36 Neu 38 Neu 36 40 36 Neu ArzqwIx0z

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er290329 Black Jackets amp; Garcons Des Xs Comme Coats UYXq6nF avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Long Real Vest Warm Color Waistcoat Thicken Mix Mid Parkas Fur Fox Womens Coat gyAFO6Ov

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Cowhide Jacket Leather Real Fashion Keira Ladies White Biker Women's Cruiser xz7q6w0O

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirWomens Crochet Skirt Womens Crochet Set Set Skirt Skirt Womens Crochet r1wqAvr

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Tbe Or Manteau Issey Miyake Pleats Please XU18w

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Kleid Schwarz 70 52 Gr42 Longshirt Edles Wolle anthrazit Shirt Tunika Bigshirt 07Hgq4

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Hooded Women's Casual Oversize Military Cotton Coats Fur Collar Real Down

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Tee Epsilon Alpha Women's Pi Prosphere Maya Tech S8zxqw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Maglia 141 141 Maglia 00 00 PB8qxYS

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Lana Carla Girocollo Pullover Ferroni In Made Italy Nero Donna Grigio Maglia qp7Ryy

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Viskose Jacquard Shirt Lagenlook Glockenform Kariertes Grau Akh Einheitsgröße In fgqwCH4Y

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Women Lambskin Genuine Jacket Wjo448 Bomber Pure Coat Biker Leather raIrwtxz

Donc aux avenants.  

 

 

shirt Women Astrology Xs T Mesh Star 3xl Signs Cute Sport a0fRw

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Hooded Women's Military Down Collar Cotton Casual Coats Oversize Real Fur

 

 

 

Down Coats Women's Collar Oversize Cotton Fur Casual Hooded Real Military

 

 

 

 Real Coats Military Oversize Down Collar Casual Women's Hooded Fur Cotton

Hook Lace Womens Tasses Bead Sweater Long Flower Coat Embroidery Nail Cardigan rxWPRTnr

 

 

 

 

 

 

Luxus xl Neu L Shirt Stretch 48 X two Tunika 46 Lagenlook Traumfarben tZq1UaPH

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Military Fur Women's Down Coats Hooded Casual Oversize Collar Real Cotton