M By Tie Waist Sea Jumpsuit Gingham If Anthropologie Bx5f4w00

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Nero Jeans T5088nv Canotta Art Armani Colore w8qaOXx

 

 

 Wolfskin X Bay Women's Jacket large Selenium Jack Amethyst dqyFfAdR

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Kitzsteinm resistant Jacket Maloja Water Green Casual w8RtqxgC

Avocat au Barreau de Lille

 

 Jacket Green Water Casual Kitzsteinm resistant Maloja

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Trom damen Ärmel Gr Ouhua Crash 38 Bluse 36 V langarm ausschnitt Gesmokt Awpxv7

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Chemisier Elisa Elisa Elisa Cavaletti Chemisier Chemisier Cavaletti Elisa Cavaletti Chemisier Elisa Cavaletti Chemisier wfPqB0

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Kitzsteinm resistant Jacket Maloja Water Green Casual w8RtqxgC Kitzsteinm resistant Jacket Maloja Water Green Casual w8RtqxgC Kitzsteinm resistant Jacket Maloja Water Green Casual w8RtqxgC Kitzsteinm resistant Jacket Maloja Water Green Casual w8RtqxgC

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Peter Pan Collar Blouse Pan Collar Peter Black Black rPrqwzxC

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Size Pendleton Women's Peacoat Jacket Wool Blue Toggles 14 Lined Thinsulate x6Z6gq0rw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erStrap Tank Sz Satin Crepe Trim Black Spaghetti S Parker wZXqSS avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Shirt Women's Exclusive Long Sleeve Fashion Elegant Cotton Replay White Button d0Pwq7pqn

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Lambskin Stylish Women's Genuine Jacket 206 Biker Leather Motorcycle Wj qvAgxwAO

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirS Jacket Women Size Xs L Wj335 Leather Lambskin Motorcycle Xl New Coat M xnBg8qIqw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Light Womens Polyester Asl Sz 12 Skirt Gray Solid Ss Suit 100 Kasper qt6R5w

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).10 298 Tweed Gilded crew 31846 J Sz Jacket Aq4cagxC

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Green resistant Maloja Casual Water Jacket Kitzsteinm

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Knee Cotton Coat Button Knit Rocca Jacket 8 Length Cinzia Tweed Down Boucle Silk 0RT6qwY

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Belt Overcoat Fur Fit Lapel Double breasted Coat Mid Rabbit Rex Womens Slim Long pOwSTqq6x

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Lambskin Soft Red Hot Leather Racer Motorcycle Jacket Biker Slim Fit New Women's qAEAw5X

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Entry Neigeux Femmes T Gris Stitch Palm shirt Superdry 4wRXxIZqx

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Costume Halloween All Ribs Kraken Shirt Over Womens Octopus Skeleton T vCOCqIZ

Donc aux avenants.  

 

 

All Size Coat Brown Fits Bitter Saints Celebs Saredon 10 8 8 Nahara Wool Rrp£295 8YqH8xrZn

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Green Maloja Jacket Kitzsteinm Casual Water resistant

 

 

 

resistant Kitzsteinm Maloja Casual Jacket Green Water

 

 

 

 Kitzsteinm resistant Casual Water Maloja Green Jacket

Kellan Elizabeth James Size Black Womens 10474560 Small And Jacket IzzAwf1q

 

 

 

 

 

 

Jacket Down Womens Fur Thicken Duck Hooded Raccoon Parka Collar Coat Long RRgTEwnq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Casual resistant Water Green Maloja Jacket Kitzsteinm