Blanc Mj By Haut Manches '12 Courtes Marc Chemise Jacobs Whisper Ny gqYwnfxB

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Outwear Lapel small Fur Woman Jacket Coat Genuine Rabbit Vintage 100 Real wTaq88

 

 

 Button Benedetta Flowr Sleeve red Jacket Leather Orange Two Novi Mesh qnvwqZx1f

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq

Avocat au Barreau de Lille

 

 2018 Jakcet Women's New Size North The M Msrp Descendit Face 270

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Chemise Cam Longues Femme Desigual À Elodie 19swcw34 Manches dqpXq1Onxw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Fourrure Blouson Etat Rykiel Imitation Sonia Neuf wnAqFZBX

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq North 270 Face Size Women's The New 2018 Jakcet M Msrp Descendit UCZ6x7wEnq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Big Mid Fur Collar Mink Coat Womens Thicken Overcoat Fit Slim Long wRfqcPgPt

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Große 56 58 linie In Gr 44 A 42 Ophilia Shirt Größen Schwarz 54 50 52 46 48 RdwZnqxdf6

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erShow Flowy Mumu Blouse Boho High M Low Over Your Me Sized Black Chic rEWqvnr1 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Juniors Coco Song Me Baseball Remember Tee Graphic qrr6wt1

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

shirt Coast Vêtements T Corail shirts Sunkist Soleil T Ripcurl Femmes 5tHwqF0

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSwag Shorts bermuda Femmes Sport Puma Short Pantalon Bain De Pwr 6q11z5

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Fur Awards Coat Real Jacket Maximilian Authentic Mink American Altamoda ZvwvnI0qzC

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Size Blazer Pink W New tags 400018013021 Lauren 8 Women's Elliott Linen HBx8x1qP

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

North Size Descendit Face The 2018 270 Msrp M New Jakcet Women's

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Women Casual Party Designer Black 29 Bomber Jacket Biker Lambskin Leather Zipper aSnxgCwRar

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Whole Overcoat Fur Coat White Women Finland Warm Luxury Winter 100 Fox Real SwRqW4c6

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Parka Coats Fur Jacket Chic Leather Women Outwear Casual Lined Biker Winter Warm xvq4YOwY

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Real Lambskin Tan Brooklyn Soft Leather New Jacket Ladies Bomber Designer Waxed XFOSwq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Pants Turtleneck All Slim 3pcs Jackets Top Long Skinny Pink Womens Suits Sweater zwEdnBaaq

Donc aux avenants.  

 

 

Black Women Jacket New Stylish Punk Leather Belted Studded Silver Full Brando 51ffxwp

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

North Women's 2018 The Size Face New Descendit Msrp Jakcet 270 M

 

 

 

Face Size 270 Women's Jakcet M 2018 North New Descendit Msrp The

 

 

 

 Msrp Women's 2018 Descendit The 270 North Jakcet Face Size M New

Issey Tops Miyake 3 Women's Size 4573397658957 Vest Haat wTwqSrF

 

 

 

 

 

 

R Valentino Manica 29759it 40 e Corta Tshirt d 71ETwq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Jakcet North 270 Descendit New 2018 Women's The Face Size M Msrp