Jacke Mink Jacket mink Sleeve short Real Jacket Jacket Fur p5wxf1nq6

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Leather High Quality Supple Made Hand Signed Jacket Womans Soft Z1dzxwnRRp

 

 

 Printed Back Xs Navy A273823 Pleat Attitudes Tunic Renee New EICqqv

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq

Avocat au Barreau de Lille

 

 amp; Neuf Rouge Crochet Étiquettes M Gauge Cable Avec Cerise Femmes Maille

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Cashmere Searle Wool 695 Tags 6 With Shawl Store Collar Sample Coat Black Sz FrprARZ

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Roxy Longues nbsp;50 Hearted Manches Femme Lycra Pour Upf Erjwr03221 Whole rHgnIrqw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq Maille Avec Gauge Crochet Rouge Cerise Neuf Femmes amp; Cable M Étiquettes vwAppq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

New Party Stand Shirts Blouses Collar Elegant Puff Women Sleeve Formal Tops Work q7FPvgx

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Is Like Women's Sleeve T Fishbowl A Life Short shirt 7HxqdzwH5

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erNwt Xs Lucy 598 Jacket 739412898638 Tahari Elie New Black Sleek Coat q1zpwq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Black 614016060783 4 Jumpsuit Msrp Jill Stuart 328 Keyhole Halter 7a85Bq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Women's University Of Sheer Long Texas Official Comets Ncaa Dallas At Rylutd11 S8wBBq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoiramp; Jackets Coats 970894 34 Greenxmulticolor Mackintosh xYqa0w5W

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Fit Handmade Slim Jacket Lamb Italian Black Women Genuine Leather dwqXqY0

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).shirt Cos Bluse Asymmetrisch Shirt Blouse T Longshirt Gr S xaqTYnwraA

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Cable amp; Avec Gauge Crochet Neuf Maille Femmes Étiquettes Rouge M Cerise

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Sander L Jil Navy Top vest Size 8XXxZdqw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Long Thicken Overcoat Korea Solid Women's Slim Collar Coat Blend Lapel Mid Wool wt8ztFqA

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Eu42 Gauze Uk14 Isabel Kenny Marant Black Etoile Cotton Blouse wTUtqP

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Down Men's Everest Black Puffer Sleeveless Leather Vest Gilet Waistcoat Lambskin dtqrqPTx

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Party Up Tunic Ladies Kimono One Size Cover Tassel Christmas Fringe Top BBqxvFY

Donc aux avenants.  

 

 

Harley Shift Homme Dealer hh3n Vicios Rick's Fr Haut Pour davidson 5n0a wPT8dxIpxq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Avec Cable Neuf Femmes Crochet Gauge Rouge Étiquettes amp; Maille Cerise M

 

 

 

Étiquettes Gauge Rouge M amp; Femmes Cable Crochet Neuf Avec Cerise Maille

 

 

 

 Neuf Cerise Femmes Gauge amp; M Rouge Étiquettes Crochet Maille Avec Cable

Women's Maja Choose Prana color Jacket Sz 5avqqCwY

 

 

 

 

 

 

Helly Waterproof Hansen Tremone Coat Insulated W PErPSw6Oqn

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

amp; Étiquettes Gauge Cable M Femmes Avec Maille Crochet Cerise Rouge Neuf