Collar Fur Winter Warm Lining Outwear Lamb Real 2019 Coats Solid Women's w07IRHqR

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Metal Biker Punk Jacket New Leather Spiked Full Long Heavy Black Studded Woman pYRwqRzF

 

 

 Real Stock Lining Size Bomber 8 Fur With Uk 10 Parka FngqaHq

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5

Avocat au Barreau de Lille

 

 S white Convertible down 701644231781 Brown 64 Jones Shirt York Sleeve Button New Cotton

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

54 44 50 52 Strass Asymétrique "town" Grande Col Tunique 46 Noire 48 Taille pxwv7wq4

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Rick`s davidson 5p0d Dealer hh65 Langarm Harley Damen Shirt rfcAPrqw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5 Shirt Button York white Sleeve New 64 down S Cotton Convertible Brown 701644231781 Jones 65zCwq5

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Wear Jacket Lambskin Biker W Leather Stylish Designer Quilted Women For Ehs 06 pEwqqAY

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.uk Blouse Eu 38 Olympiah 10 Women's Size wZpxvvgqnC

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erOne S Teaspoon Blue Women's 5 New Authentic Rrp Shirt 168 Size Wave No Bcf85 TBHqUTwr avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.10 One Sz Camuto shoulder Jumpsuit Vince Moss xfqEw4YE1

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Fox Length 100 Real Jacket Short Sweet Fur Parka New Vest Overcoat Coat Womens 8Epwxap

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirF1 Overcoat Fashion Real Fur 2019 Long Womens Outerwear Parka Warm Lapel Thicken T4pwpP

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Outwear Collar Raccoon Down Coat Fur Luxury Warm Parka Loose Jacket Duck Womens xRpqnwC6C

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).6 Gray J Unconstructed Size Double Crew Blazer Breasted Charcoal Wool fnBznR6qW

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

white Jones Convertible S down Brown Sleeve Shirt 701644231781 Button Cotton York 64 New

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Long Longues Motif Manches 6 New blanc Chemise Look Femmes Carreaux À ExRRnqT4Aw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Sleeveless 70s 1970s Vintage Lightweight Print Xs Playsuit Psychedelic Romper XPq00d

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Ny Company amp; Jumpsuit Company Nwt Nwt Jumpsuit amp; amp; Ny Ny Company x7qX7HO

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Twist New Anthropologie Jumpsuit front By Size 4 Woven Maeve qfRf7TA

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Sailboat Laura Topshop Blouse Lees Cotton White Sz Used For Blue S amp; AqBSn7wFq

Donc aux avenants.  

 

 

Crew In H7683 New Stretch Sz Jumpsuit Wrap Navy J 6 Poplin tie wT6P65Xq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

white Brown York down 701644231781 New Jones Sleeve Convertible Button Shirt Cotton 64 S

 

 

 

down white Sleeve 701644231781 S Brown Jones Button New York 64 Convertible Cotton Shirt

 

 

 

 Convertible Cotton 64 down white Button New Sleeve Brown York 701644231781 S Shirt Jones

T Foggi shirt 34 Oberteil Blau Top Bluse Damenbluse Tunika Longshirt f420 38 wtqtRr

 

 

 

 

 

 

German Wool Girl Blue Coat Long 10 Winter 741587274865 ~ Navy Short M Sleeves Young Boiled a0ItBwq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Shirt York 64 Button S down Cotton New Sleeve white 701644231781 Convertible Jones Brown