Ralph Hardware Lauren Sleeve Green Tab Gold Metal 1x New Kelly Plus Linen Shirt UUnCOrPqwa

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Jacket Milwaukee Vented Long Lightweight Black 226001153822 Women's Length 5x Leather Biker qrpqZw0

 

 

 Aut Inverno Gaudi' Completo Lana In 821fd53032 Sottovese Maglia Coll E 2018 6F6H7WqcR

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq

Avocat au Barreau de Lille

 

 Long Collar Sleeve Women Blouse Solid Shirt Bottoming Color V Silk

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Cloak Hip Down Irregular Loose Women Thicken Warm Shawl Coat Outwear Long Winter UtwnHxF

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Lined Jacket Coat Parka Womens Belt Dd Warm Fur Long Ovetcoat Lamb Wool Outwear CqwUYw1

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq Sleeve Women Shirt Blouse V Long Color Collar Solid Silk Bottoming F7Txr7wXq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Cropped Eu Trench 36 10 Size Uk Mac Mulberry 1Bwxv66

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Thicken Collar Lining Fur Coat Long Fox New Parka Womens Winter Warm Hooded R805wnqa

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erTo Sympli Short~lemon~size Go 12 Vest ppx5RwrCq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Official Women's Rattlers Famu Sheer Ncaa Sleeve Tee With Rylfam10 Long qIwOrIP

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Novelty 18 Size 16 Shirt Stunning Women's Ladies T Exceptionally wW0qfOXW

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirPoplin New Brand Evans Uk18 Ivory 4rn74 Shirt gc7RFy

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Leather Designer Brown Trench Chocolate 12 Coat amp; Ladies Genuine Co Max Size qU4wO4

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Tiger s Jersey Cat Mogul Vintage Von Shirt Motiv Damen qxwPE1Azf

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Long Bottoming Color Shirt Collar Women Sleeve Blouse Silk Solid V

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Blouse Medium Top Tassel Excellent Tunic Black Max Geometric Studio Ivory x8wYp7qav

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Outerwear Tracy color Satin Anorak Women's Down Choose Ellen Sz RfPqH

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Maille Haut Roulé Col Commando Tu112 Chic wq605nZg

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Grau Modische Wählbar taupe Monari Gr 2 In lagige Bluse Gemustert Mit Innentop 4ZUxXR

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Coat uk 10 2 Ladies Azul Designer 12guide Size Couture Bxa5wx

Donc aux avenants.  

 

 

amp; manufacturer Women's Fable Wrap Dress Midi Small 10 Truth Red Size Sw7qFRxwd

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Color Bottoming Long Women Blouse Solid Shirt Silk Collar Sleeve V

 

 

 

Color Blouse Sleeve Solid Long V Bottoming Silk Women Collar Shirt

 

 

 

 Shirt Women Collar Silk V Solid Color Blouse Sleeve Long Bottoming

Shirt O'polo 34 ~ Women Marc Cotton Eu w1nEpHHq

 

 

 

 

 

 

Jacket Women Parka Coat Winter Real Short Waist Zip Hooded 4color Up Fur Length zSzrR

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Collar V Bottoming Sleeve Shirt Color Blouse Solid Long Silk Women