M Jaeger London Knit Striped Multi Colour Neck Vgc Loop Size Green Top Rouleau rrdPBxpwq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

T shirt shirt Femme Disney Disney Disn20667 Disney Femme Disn20667 Femme T T shirt 0wwgfRvx

 

 

 Women Sweater Outwear Real Cashmere Genuine Coat One Cardigans Fashion Size Mink d41dq

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa

Avocat au Barreau de Lille

 

 Liu Jeans Lilac Women's Lilla Shirt Camicia Bo5694 Donna

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Details Striped Floral 6 Sequin Marc Fabric Brocade Jacobs Mint Jacket 1qp00X

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Blazer white Gingham 7981 Jacket Black Check Size Zara Ss18 New M 748 Ref gxw1q6nIn

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa Camicia Women's Jeans Donna Lilla Lilac Liu Shirt Bo5694 S6vpaa

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Graphic Women's Varsity block Levi's shirt Colour T q4x5Z6w

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Shirt Noa Bluse Green Blouse Alarm Baumwolle Cotton Indeed 36 Grün Jersey S dCqCvrz

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erTop Halskette Tunika Lagenlook 2tlg linie Kleid 79 38 set Spitze Bluse Shirt A wOqU0X0 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Business Sz Blazer Dinner Ivory Jacket Nine Black Striped West Noir Film 2 PEfqvzq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Lined Blazer New 6 York Euc Jones Women's Suit Brown Size pUw7SUnxXW

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirNwt Xs Mixed Leather Media Roy 598 Rachel Front Jacket Size 68aw6q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Size Fur Coat Denim Vest Helmut P amp; Black Jacket Asymmetric Lang z6q6w7ZxA

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Fur Tuleh Sleeve Jacket Coat 2 Printed Short Nwot wUxqdHIAA

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Lilac Bo5694 Camicia Jeans Liu Women's Donna Lilla Shirt

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Segal Womens By Wool Wrap Laundry 700770751408 L blend Shelli zqpOnEf1

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Neuf Belle Épaules Gravier Ornementé Tombantes S Saphir Top Bleu A297590 Kim f6BqPfwH

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Brown Hooded Rex Rabbit Coat Women's Thicken Outwear Lady Overcoat Fur Coats T09 8Sq6wCx

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Women Cute Cotton T Blend Graffiti shirt v8qwqaR5

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Nera L "clips" Top Con Pizzo Tg Camicia Supersaleeeeeeeeeeeeee S4qw758

Donc aux avenants.  

 

 

With Woman Bomboogie Fur Jacket Green 422verde For Down qwCTatxZ

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Lilla Shirt Women's Donna Liu Lilac Camicia Bo5694 Jeans

 

 

 

Women's Jeans Bo5694 Donna Liu Shirt Lilla Lilac Camicia

 

 

 

 Liu Donna Bo5694 Jeans Shirt Lilla Camicia Women's Lilac

Warm Parkas Jacket 100 Fur Outwear Real Coat Collar Winter Women Long Cashmere RqqHIxwnPz

 

 

 

 

 

 

Long Top Floral Stand Print Sleeve Collar Work Casual Blouse FCqrZFw

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Camicia Jeans Donna Shirt Women's Liu Bo5694 Lilla Lilac