Phanima Iro Iro blend Wool Coat Phanima EWFq6ZHOZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Valeur Noir D'agneau T36 485 Cuir T1 Blouson Ikks Txs Euros Sublime 8ZSxYw4F

 

 

 Coat Chic Outwear Jacket Women's S412 Overcoat Winter Warm Xmas Sweet Fur Lapel nUTqaFxW

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Millen Shirt Origami Fitted White 10 Uk Stretch Karen

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

In W dbl Ettex Furs 38 Soft breasted Black Brass France Sz Lambskin Made Buttons dqw0fd

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Chemise The Tbe Dentelle Kooples Superbe 36 Jaune 4qxwKAdUwa

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw Fitted 10 Stretch Shirt Karen Millen White Origami Uk P0Ixnazqw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Gray Waffle Waffle Knotted Gray Top Knit Knotted Top Knit wFtXq1Oqn

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Coat Blue New Stroller 811797 Sections Fur Raccoon Vest Jacket Xs q40w0SU

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erCasual Women Fur Long Warm Sexy Leopard Parka Length Loose Coat Fit Robe Trench F1TRFwq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Genuine Jacket New Wj250 Biker Ladies Women 100 Leather Lambskin Motorcycle 45TWwqBZ

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Ladies' Scoopneck Scoopneck Mermaid T Mermaid T shirt Ladies' vrqUvRw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBlack Jumpsuit Spaghetti Strap Tank Bodycon Romper pSTprqI

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

5969 Typ Mehrfarbig Bluse Paisley Van Emily Von Blusen Bergh Den Farbe xU6AZdwq46

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Tan Blouse Button 8537 M Shoulder Belt Check Zara Neck Tie 745 Top New High qf0TpHg

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Uk Shirt Karen Origami Stretch Fitted Millen 10 White

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Bagatelle Biker Soft New Leather Jacket Black M rdrqwFI

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Fr Lapel Ysl Blazer 44 Brand Leather 12 us retail New Houndstooth 3600 YHwBXO

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Neueste 42 shirt Trend 40 Italy qwTBx78n

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

20w 2x Black Colorblock White Culottes Jumpsuit Capri Dress Midi Papell Adrianna gqUvfRzx

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

w New T Side shirt Anderson Drape J 1qgZrqv5

Donc aux avenants.  

 

 

Gym Medium M Top Back Perfume Light Drape Secret Sport Tank Victoria Purple Nwot 7ZwRSnq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

10 Millen Karen Fitted Stretch White Shirt Uk Origami

 

 

 

White Shirt Stretch Fitted 10 Uk Origami Karen Millen

 

 

 

 Stretch 10 Fitted White Origami Uk Millen Shirt Karen

Bluexmulticolor Coats 40 198068 Tela amp; Jackets aIxqz4wg4

 

 

 

 

 

 

L Marc Rrp Jacobs Top Size Bnwt 228 wpqI7dIcF

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Millen Fitted Origami Stretch Uk White Karen 10 Shirt