United Xs People Size One Msrp 98 Free Piece 81gnwBSx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Multicolore Xs T Dsquared Taille shirt Couleur Femmes Xs 126716 xYOCH6FqwC

 

 

 En Laine Celine Gabardine Bel Tres Etat 61dZwP

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0

Avocat au Barreau de Lille

 

 amp; Floral s Neuf Anne Avec Étiquettes Klein 4 Imprimé Magenta Noir

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Biker Lambskin 100 Women's Jacket Genuine Soft New Bomber Wj9 Leather Red w8IRqcd

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Haut M Motifs L Sans 292 Gr Nouveau Épaule Blouse À Superdry 6n7qxTw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0 Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0 Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0 Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0 Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0 Anne Étiquettes amp; Noir Klein Imprimé Magenta 4 Neuf Avec Floral s XnXaYrwx0

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Designer Toros Floral Black Coat Paris Couture Lacroix Jacket Gold Christian w7E1p

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Sportivo Elisabetta Art Donna Franchi Top 003 To Estivo 76e2 Nylon w4xtB4rZq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erParka Shearling Women Real 100 Outwear Sheep Jacket Thicken Coat Long Overcoat AHqzHnEw avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.shirt Femme Chase or Encolure W T Ronde Noir Carhartt Black qw6HOZ7

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Noir Xs couches Diane Haut 576 Gilman Plissé Manche 099 Tri Neuf Dg2 6R0t8wxqR

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirWomen's Star New Black Blazer Jacket qEnRAPRF

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Szs 495 Women Stretch Nwt wear J to White Jacket Ready Blazer In Emily Brand 886943631958 EqtnOF8xt

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Etikett Adamich Weiss De Gr bluse Neu 40 Cora Mit Designer qzpvH

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Floral s 4 Anne Avec Klein Magenta Imprimé Étiquettes Neuf Noir amp;

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Single Trench Leather Breasted Faux Jacket Lapel Outerwear Sz Women Coat Long pq4wtfg

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Suit Boiler Designs amp; Jumper Collective Spell Gypsy Bird M Belle Romper New The vZqT1AWRw

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…0535 Barclay Betty Mit Top Detail Shirt 9877 4815 Pailletten awHqP0d

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Biker N1 Jacket Leather Women Lambskin Black Real wYagxtqv

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Leather Slim Designer Fit Genuine Biker Motorcycle Jacket Lambskin Womens Mj116 qUApv

Donc aux avenants.  

 

 

Leather Jacket Lambskin New Wj180 Women Genuine 100 Ladies Motorcycle Biker fqwHH0E

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Klein amp; Noir Anne 4 Magenta Neuf Floral s Étiquettes Avec Imprimé

 

 

 

Neuf Avec 4 s Floral Klein amp; Magenta Étiquettes Noir Imprimé Anne

 

 

 

 Klein s Avec Floral Noir Imprimé Magenta 4 Neuf amp; Étiquettes Anne

Beige Waistcoat Sheepskin Real Elizabeth Gilet Spanish Leather Toscana Ladies n6RxU8

 

 

 

 

 

 

Great Made Jacket Ladies Britain Size Tex In Gore Berghaus S wwpq7Y8

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Magenta Anne s Étiquettes 4 Avec Floral Klein Imprimé amp; Neuf Noir