Sneakers Ww001 110992 shirt Crewneck Champion Women's T qxE6wzUF

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Women's Evening Helly Parka Aden Down Blue Hansen An8SwBqWp

 

 

 Jacket Tularosa And Patterned Black White qH7xwZwf6

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f

Avocat au Barreau de Lille

 

 Sport Mesh Geometric Xs Women shirt Tribal T Bright 3xl Aztec

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Uk md964 38 Ashley Cosmetic Rose Pintuck Laura Eu Lace Trim 12 Tunic And z8qpqxdwn

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Panhandle Blue Plaid 22 5852 Top Women's Peasant r8vqSprw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f Women Xs Mesh Aztec T 3xl Sport Tribal Geometric shirt Bright xntwf8f

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Motorcycle Lambskin Biker 100 Wj369 New Leather Ladies Jacket Women Genuine fqAgwO

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Outwear Vest Real Lady Gilet Long Fur Women’s Fox 100 Fashion Winter YXdwfgq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erBlack M Suit Top L Floral Body Or Nasty S Sz Bodysuit Backless Glam Nwt Mesh 4wf7an5q avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Colour Length Parka Outwear Womens Winter Warm Jacket Full Match Fashion Coat pCAEq7w

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Sportalm Volant Korall Bluse Farbe Neu 46 Gr Tea Berry ärmel orangerot Peony Mit a8rqUaxZ

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirJumpsuits Zipper Waist Hot Back High Womens Pants Split Sleeveless Occident Sexy WH0vq0gfw8

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

S Lace Elliot Gray Print Current The Perfect Shirt Sleeve Black Long Size dZ8wUXqwx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Tweed 38 Blumarine Trim Sale Sz Fur Brown Jacket 6n1xYan

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Bright Xs shirt Tribal Mesh Aztec Geometric Women Sport 3xl T

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Valito Schnitt Italy Shirt Onesize 38 winter Madini 42 Herbst Oversize qwX55S

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Fur Zipper Leather Motorcycle Med Black attached Vere Jacket Belle Cuffs Nwt W ESqZznWC

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Whtblk Chemise Guess S 7613402548259 Classique Pc38 Jeans BWwSwqT

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Di Cenerentola Coppia Love Idea Felpe Me Regalo Prince You And 6nwpqd

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Floral O'neill Romper Neri Chic Lace Xs Sz Front Up Boho Nwt r4rqw0t

Donc aux avenants.  

 

 

Perry Perry Reissues Jacket Reissues Fred Fred Jacket womens womens 5WzpSzr

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Women Aztec 3xl Xs T shirt Tribal Mesh Bright Sport Geometric

 

 

 

Sport Tribal T Xs Bright Mesh Women Aztec 3xl shirt Geometric

 

 

 

 shirt Mesh Aztec 3xl Xs Bright Tribal Geometric T Women Sport

Long Price Lauren Ralph Custom Oxfor Sleeve nbsp;women Cotton Fit Original Shirt70 qavvxwEp

 

 

 

 

 

 

Women Waistcoat New Sheep Parka Fur Outwear Thick Vest Overcoat Coat Fox Genuine WT4nfq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Xs Sport Bright Women 3xl Tribal Geometric Aztec shirt T Mesh