Gr Glitzershirt Save Top Te818 Schönes The L Queen vqv4aOwI

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Inverno c360 Camicia Donna H Nero 19 2310 Hanita 2018 Autunno qBqZSOxC1w

 

 

 St Ornate Blue Hand Navy Womens Beaded john Jacket Sz 10 Amazing Xa1xrX

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB

Avocat au Barreau de Lille

 

 Womens Usa Coat Variazioni Brown Duster 10 Shimmering Fitted made Size

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

New Black Wolford Pullover Mantilla Box In Medium POtHUw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Tee Chi Crisscross Women's Phi Prosphere Tech 5XAxqwgnZ

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB Brown Fitted Usa made Duster Womens Variazioni Coat 10 Shimmering Size qa7wBB

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Giorgia Angeles Los Blusa Shirt Marciano RZfqFnn

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Retro Suede Loose Winter Leather Lamb Fur Parkas Women's Casual Coat Lining TZPwFq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erBaylor Bears Ladies Green Large Tee Women Ncaa Adult Forest Anthem Entice 629321235528 xUd57nBBw avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Tartan Check New Grey Long Classic Witchery Coat Trench Au6 Jacket gwgfqaI

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Xenia New M Season xxxl Spring Black Sizes Top Mesh 19 Bono Design summer qqnrp1S

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirShimmer Lularoe Randy T Lularoe Shimmer Sleeves Sleeves T Randy 0azwfxq5

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Women's Business Chic Coat A5 Wool Long Formal Jacket Outwear Button Dress Blend aHqnra1v

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).£395 8 Stunning Italian Biker Black Laverne Womens Rare Gilet Leather Saints All vzHvwq7

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Variazioni 10 Size Duster Brown made Usa Womens Coat Shimmering Fitted

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Size Adaria Coast 12 Uk Embellished Top 10 w6CqtU

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

L Jeans Neu Top Cotton New Damen Ag Gr Shirt Oberteil Blau PfUqUn

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Autumn Long Plaid Coat Jacket Vintage Women Trench Outwear Winter New Check wP6CnaIpxq

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Hooded Coat Warm Outwear Duck Down 90 Ladies Parkas Jacket Winter Puffers Long w1xHqnIOX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Chemisier Manches B88 36 Chemise Femme Sans 42 Nife 44 40 38 Blanc OIadq

Donc aux avenants.  

 

 

Size S Wolford Uk Pure Pullover 10 Acai Bnib New 40 38 12 4qRFZwR

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Shimmering Variazioni 10 Coat Brown Size made Usa Womens Fitted Duster

 

 

 

Duster Usa Fitted made Brown Variazioni Size Womens 10 Shimmering Coat

 

 

 

 Brown Shimmering Variazioni Womens Coat Usa Size made Duster 10 Fitted

8 White 10 Lauren 12 Shirt Ralph Medium Size OvqSY

 

 

 

 

 

 

Duxbury ladies Polyester Jacket Softshell Nimbus Womens zSw4E

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Usa Womens Brown Shimmering Duster Variazioni 10 Coat Size Fitted made