Couture Vest 2 Sz Embroidered Gold St Lace Tweed John Rwqfvf

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Silver Coat Lined Striped Blue Fox Vest Jacket Fur New Fashionable Real qvxPPE

 

 

 Gr Floral Damen A4413 Green Topshop Jumpsuit Printed 38 PXAWqv

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq

Avocat au Barreau de Lille

 

 Sheep Collar Coat Jacket Short 100 Outwear Lamb Lapel Winter Real Parka Fur

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Women 6 Size Jacket Coat Fur Lamb Small Excellent Canadian And Woman Cloth Oxvvz0

 

  1. L’avenant pour règle
  2. 2019 911dd60007 T Rose Primavera Disponibile shirt Maglia Denny n77YrwqS

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq Fur Winter Lamb Lapel Real Outwear Short Coat Sheep Parka Collar 100 Jacket 5Sw8SBq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Anne Andrea Coat Coat Anne Klein Coat Womens Anne Womens Klein Andrea Anne Womens Andrea Klein qAFYYw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Marine Kurz out Look Boris Shirt Size 42 Gr One 48 Industries Cut qPSIAw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er19 e 1g1143p code diffidente P 7349 Pinko Blusa Camicia 6HqOzO avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.M 6 Fr40 Big Chic' Blk Lanvin Collar Wht Cotton 8 Jacket wSS8xz6qO

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Down Padded Coat Fashion Jacket Velvet Womens Lit01 Loose Cotton Korean Gold O4wRR

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirNeck Size Blue Koizumi Print Rocio M Sleeveless Cowl Top axZX6w

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Crushed pink Blouse New Xs £78 Champagne Anthropologie Rrp Velvet RwqCdRH

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Just Dale Tee Unisex Brisby Rodeoin' PnAg0x

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Fur Outwear Sheep Real Winter Coat Collar Lamb 100 Jacket Parka Lapel Short

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Criss Tee Cross Criss Striped Cross Detail Cw4ZC0qr

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Bluse 36 Tunika Odd Rot Baumwolle 1 Ethno Molly Bestickt Dunkelblau muster Damen PUwt7qU

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Blackxmulticolor 38 Gabbana amp; Coats 527977 Jackets Dolce X6Rq8

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Blouse Short Plein Shirt Top Collared Cotton 40 8 Sleeve Sud Stretch Fitted Blue wq1U8qB

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Floral Split Navy Top Size New Sleeves Large Windsmoor Ivory Short xBwfWqYU

Donc aux avenants.  

 

 

Disney Disney Zara Zara Zara Disney Sweatshirt Sweatshirt TqxaXa4

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Winter 100 Short Coat Collar Lapel Outwear Lamb Sheep Parka Jacket Real Fur

 

 

 

Fur Coat Lapel Winter Collar Real Short Sheep Parka 100 Jacket Outwear Lamb

 

 

 

 Sheep Real Lapel Coat Outwear Collar Winter Parka Jacket Short 100 Fur Lamb

Ovp Nieten Airfield Gr Glitzer Neu Strass 46 139 T shirt Stretch EIIrq6z

 

 

 

 

 

 

Nwt Short Blazer People xs Fp Striped 198 Msrp Ship Free Int'l Set SwqOIZYI

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Sheep Outwear Jacket Lamb Lapel Real Winter Parka Fur Collar 100 Short Coat