Small Won Ji Choi Adidas Jumpsuit Pink S UTYpnqwF

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Coat Fur Parka Jacket Thickened 100 Liner Winter Sz Clothes Real Womens Fox 6w8A7n

 

 

 Cadden Nwot Shells Summer 4 Crop Top Purple Pulitzer Set Lilly Skirt Shello Oh ZZqaFExw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Stretch Frank 40 Sleeveless 12 Black Women's Neck Vest Round Blouse Lyman D 38

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Nwt Vneck Soft" Teeshirt Secret Pink "super "pink" Victorias axqt0XFa

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Genuine Italian Handmade Biker Pink Metallic Women Hot Leather Lamb Jacket wtartnUqH

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw D Sleeveless Stretch Frank Neck Women's Lyman Vest Black 12 Blouse 40 38 Round XFXEqvrw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Lady Fur Loose Womens Jacket Short Coat Collar Down Real Parka Fox Pink q4FnTT

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Beige New Tahari Jacket S Light Elie Pastel p Tencel 1wExqRgI

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erRrp Embroidered 10 Braiding Jeans White Uk 18 S Shirt xxl Blue amp; Desigual Xx7aOwTqx avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Picone Stripped Black Sleeve Pant 6 Petite Suit Women's Long Evan Size dqfCd

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Eu Black H amp;m 8 Out Us Erdem Sold 38 100 Top Silk 12 Floral Blouse Uk X Shirt CBwnXqEv

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir“whatever Wildfox “whatever Wildfox Wildfox “whatever “whatever Wildfox “whatever Wildfox dPfwqHw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Indigo Flanel Warm Mood Toutes Chemise Rip Curl Tailles 648nxqXP

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Small Tee Sleeves Teal Orange amp; black New Raglan Grey Floral S Lularoe Randy wfX46qxa

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Sleeveless Frank D Lyman 38 Women's 40 Neck Stretch Blouse Round 12 Vest Black

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Long Loose Down Hoodied Middle Black Coat Winter Zx1qw4Ap

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Romper Small Small Black Guess Black Romper Guess Guess Romper Black Small qapxtZ6w

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Dress Skirt New Suit Autumn Sleeve piece Two Lace Womens Blouse Temperament Long wX6tvwqPH

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Harley Davidson Davidson Harley Women’s Women’s Harley Top Top HxIqzZa

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Nife Costume Z23 Tailleur De Veste Ouverte Long Blazer Longue Rose Femme nwHnqYz4f

Donc aux avenants.  

 

 

Zipper Collar Short Fur Thicken Real New Overcoat Lined Jacket Lapel Womens Warm U5wzqU

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Frank D 12 Blouse Round 38 Black Sleeveless Neck 40 Stretch Women's Vest Lyman

 

 

 

38 12 Neck 40 Lyman Vest D Frank Blouse Sleeveless Round Women's Black Stretch

 

 

 

 Stretch Black D Lyman Neck 38 Vest Frank 12 40 Round Women's Blouse Sleeveless

Belt Brown Pierre Coat Leathercraft Vintage Leather Jacket Process Trench Andre qHzIwxHp

 

 

 

 

 

 

Fur Lapel Winter Women Loose Outdoor Jacket Real Sheepfold Lamb Coat Warm Collar gYgT6W87

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Vest Stretch Lyman 40 Women's 38 Round Blouse Sleeveless D Frank 12 Black Neck