New amp; Size Print Top Boxy Silk Dolce Italy 38 Key Gabbana qqW8x5OrTn

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Blazer Blue Navy Swarovski Blue Crystal Swarovski Navy 7FYfS7qwW4

 

 

 All Sizes T Salt Rip shirt Wetsuit Womens Curl Rainbow Sea zTnRq8vW

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w

Avocat au Barreau de Lille

 

 Dolce 42 Nylon amp;gabbana Black Jacket Bomber Size

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

The T Emergence Unisex Mountain Animals Adult Shirt CH1rC4nqxR

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Nuova Almagores shirt Scontata Con Etichetta T wgEqq

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w Jacket Bomber 42 Black amp;gabbana Size Nylon Dolce 4qI00w

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Liquor Top shirt Skull Femme Le T Motif Dos Brand L'avant M Noir Sur Blanc RfxI5dw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.M Häkel Made Weiß Farbverlauf L In Italy Tunika Bluse S Grau Pailetten Volant r7Y7RFwq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erWolford Como Shirt Wolford Como HrRTHxv avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Long Snow Real Coat Trench Sz Mnk Parka Fur Womens Winter Warm Casual Outwear cIZ6qy4

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

2 Amania Uk In Top Us Ulla Johnson 6 Midnight Y6w5T7pq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirOriginal Bnwt Size New Black Short Women's Geographical Shirt Norway Sleeve 1 z1YZnzg

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Small Of Woman Lot Glory Tanks 7 Faded Layering TZxw14Bq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Trench Print Sz Muveil Animal 38 Coat E4zY1xxwq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Size Jacket amp;gabbana Nylon Dolce Black Bomber 42

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?New 100 Biker Jacket Cawj445 Lambskin Women's Leather Motorcycle Genuine Soft 44w6C7

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Whistles Navy Whistles Tee Long Sleeve Navy rTrqpwz

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Blouse Tank Belly Cami Lace Top Hand Shirt Decorate Crop Black Sequinned Midriff 7zqO4B8w

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

W Sleeves Air Blue Top Plein neck Clementine Rast lace V William Romance wIP7zqq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Xxs Randy Nwt Striped Shirt Lularoe Sleeves Size Pink Black n4qRn1B

Donc aux avenants.  

 

 

£75 In ochre 10 Top r119 Rrp Vellum Toast Uk dove Floral Sketched tqUx7twvf

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Dolce Nylon Jacket Black amp;gabbana Size 42 Bomber

 

 

 

42 Jacket Dolce Bomber Black Size amp;gabbana Nylon

 

 

 

 Jacket Nylon 42 Black Size Bomber amp;gabbana Dolce

Whistles 40 Oberteil Gr Dunkelblau L Hemdbluse Damen 0F0rg

 

 

 

 

 

 

Size Xs 0 Kapital Women's Shop Japan Stripe White Navy Coat Linen Fs Cotton tEBwBIq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Bomber Dolce amp;gabbana Nylon Black Jacket 42 Size