Size Bangle Wrap Top 16 Plus Long Chiffon 12 Floral Blouse Cuff Womens Sleeve 5YIqw

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

317722n150630 Female None Add Jackets Men's 40 qEWwOXRS

 

 

 Overalls Fashion Leg Contrast Wrapped Color Strap Spaghetti Wide Jumpsuit Women x4AqfwP8

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q

Avocat au Barreau de Lille

 

 Leather Double Long Trench Womens Sheepskin Jacket breasted Coat Fit Slim 100

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Silk Threads 21 Top Sz Flowers No Bnwt Gold 10 With Uk 5XBq1wC

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Jacket Outwear Fur Sheep Genuine Leather Real Collar Fox Coat 100 Winter Ladies x8zZqXwUX

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q Fit Sheepskin Leather Double Slim 100 Jacket Womens Trench breasted Long Coat azA1I7q

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Mink Ranch Amazing Pay Show Vertical Stripes Condition Less Coat Stopper 7HHwUPq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.N°21 It Beige 42 Kurzarm shirt T Gr Top Damen Oberteil Shirt Tshirt 36 De qnrwHrYI

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erFr Polyester It Femme 46 Tissu Pull Maraboutee Fee 3 48 100 La Yzx0BB avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Made Small Gilet Vest Fur Furs Saga By White Harrods 8vEfwqnO

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Encolure Joan Ornementée Haut Vass Femmes Neuf Olive C314331 Maille qwfawI

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSeidenbluse Schwarz John Neu Blouse Galliano Oberteil 36 Damen Gr Braun De 7AH5HqYnw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Cyclam Hallhuber Top uk neu 6 34 Gr 38 Plissee 10 A5Sqwp

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Bluse Top Netzbluse Noa Braun Chiffon Shirt Blau Blouse Grau Knöpfe US4CFwq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Coat Fit 100 Leather Trench Slim Double breasted Long Womens Jacket Sheepskin

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Cardigan Caldo Morbido Cappotto Grigio 1355 Maglia Comodo Maglione nXxH4dd

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Back And Black Textile Women's On Jacket Vented Stripes Front Reflective xq0wwYp5

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Wool Womens blend St L Sweater John 0wCqfv

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Ete Superbe Valeur Copine Cop Parta Modèle 2015 Top 75 Étiqueté qZPtwx5f

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

By C Neck Sequined Orange Nwt Tee white red Chris Burch Small Boat Wonder p5Un5aqR

Donc aux avenants.  

 

 

Silk Size Vest Women's Soft Spencer Blouse Graham 8 Cami Small Ladies Sleeveless IFzqUw

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Sheepskin breasted Leather 100 Trench Womens Double Long Coat Fit Jacket Slim

 

 

 

Coat 100 Fit Double Jacket Slim Womens Long Trench Leather Sheepskin breasted

 

 

 

 Trench Double Slim Jacket Fit breasted Long 100 Coat Womens Leather Sheepskin

Biker 226 Stylish Genuine Leather Women's Wj Motorcycle Lambskin Jacket 8dI4qw

 

 

 

 

 

 

Biker Leather Punk Style Jacket Ladies New Studded Women Coat Rock Silver 8pqpUTxO

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Trench breasted Double Coat Fit Slim Jacket Leather Sheepskin Long 100 Womens