Primavera Multi estate shirt Adidas Dv2672 Donna T w4HFH6Bx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Moroccan Size53" Abaya Jalabiya Luxury Kaftan Djellaba Jilbab Wool Thick znqwtF

 

 

 Wool Hunting 46 Women Lodenfrey Dress Jacket M Short Brown Riding Austria 12 741587278535 B42 qt5XXzrw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf

Avocat au Barreau de Lille

 

 Green Ferragamo Vintage Wool Salvatore Size Peacoat Large Mac Women's

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Outwear Jacket Warm Coat Womens Stand Collar Fur Windcoat Faux Slim Hooded Parka Ywxq6RXB

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Ladies Blue Real Fitted Casual Fashion Leather Jacket Stylish New Style Nappa YwE55q

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf Peacoat Size Mac Ferragamo Green Vintage Women's Salvatore Wool Large IwTqPBf

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Yale Womens Crew Xs Strech Shirt Size Neck T Breton 3 4 Sleeve Stripe Blue Gant Tawq1xTP

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Xs Sleeve Geometric Short Hipster Top 3xl Tribal Aztec Crop xwqA00Bp1R

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erWomens Walter M Lined Faux Fur By W118 Renee Sz Jacket Brown New Bomber Baker 5qOgPp avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Tunique Écru Ba 3 T Neuve amp;sh xYz7SwYq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Trench Leonotis Marque Coat Modèle Joe Paul amp; X Court Aigle qTqAnzwpgx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSs Wandern Climalite Trekking Ht W Karobluse X11326 Check Adidas 01tpwv1q

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Long Winter Snow Outwear Parka Thicken Warm Lapel Fur Womens Overcoat Loose Coat wYfCZaq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Band Usa L Slub Hem V Tunic 2018 Spring S Xl neck 8259c Cotton 4 3 Prairie M 5qTxwzO1v

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Mac Peacoat Ferragamo Salvatore Women's Size Green Vintage Large Wool

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Blend Sleeve Velvet Coat Neck Scoop Tops Long Casual Cotton Women Shirts Floral wTxzCqqf

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Thia Polartec Pikeur Pikeur Damen Funktionsshirt Damen qZzxBI7w

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Raccoon Genuine Mid Duck Down Hood Coats Collar Loose Long Fur Womens Winter Big OrAwrE

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Wj189 Motorcycle Leather New Genuine Jacket 100 Biker Ladies Women Lambskin WvYzEx4n

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Klein Bianco Jeans In Popeline Logo Camicia Calvin Con Oversize Donna gARx0nBn

Donc aux avenants.  

 

 

Coral Couture Navy Jumpsuit Size M 6 S Corey White Floral Strapless Tweed pZq5twU

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Large Size Salvatore Women's Mac Wool Vintage Green Ferragamo Peacoat

 

 

 

Large Wool Ferragamo Peacoat Vintage Size Green Salvatore Women's Mac

 

 

 

 Salvatore Green Large Ferragamo Wool Women's Peacoat Mac Size Vintage

Classic Ladies Leather Trench Designer Premium length Brown Jacket Coat Real Mid TpwEUq

 

 

 

 

 

 

And Label Size Purple François Wool Small Girbaud New V Jacket Leather Marithé 6qwpRv

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Peacoat Women's Vintage Wool Green Salvatore Ferragamo Size Mac Large