Haut Dealer Harley R002819 Homme Scene Fr Rick's Nom davidson Pour x4BXqnY

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Desigual Couleur Blouse L 109083 Bleu Ladies L Taille Azur 6qpHC6w

 

 

 Effetto Canotta Jeans Promozione Metallizato Cangiante Tessuto In Armani 8qv1wqEFa

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Fox Jacket Overcoats Winter Parkas Coats Real Collar Fur Linied Hot S Womens

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Desigual Black Shirt Xs xxl 8 Lace Vibrant Chipi 18 Uk Rrp Floral Print BBqrdFw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Set 34 b764 Sommerrock Damenrock Alina Spitze teiler Top By 38 2 Shirt wz8xPZqI

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw Fur Overcoats Fox Collar Linied Parkas Jacket Hot Real Winter S Womens Coats q7YnxtOw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

amp; Long Jackets Fox Warm Real Coats Lamb Shearling Womens Winter Fur Peiced 7IFpOFf

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Size Lamb One Cape All Brown Persian Fits FUgZWgABc

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erMilitary Vest Wool Double Breasted Free Navy Festival People Cropped Ob653886 wxPtqEEZB avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Coat Wool Color Coach Jacket Womans Lavender Blend Trench nSHx8I5qw4

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Polo 1403 Bo Gris Pour 406106 93 Coleur Femme Fr Chemise Gant ARXw5qw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirNew Maxima Blazer Wilsons Color Business Tan Casual Leather yellow 11xAwrq65

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Chiffon Lace Size Monteau 79 Womens 3x Sleeve 408 Jumpsuit Plus Black New up YYCqtwz

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Womens All Sizes Gosling Burgundy Padded Jacket Joules gAv4qA

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Real Fur Linied Winter Hot Overcoats Coats Jacket Womens Fox Collar S Parkas

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?shirt Classic Cotton Cut Citizen T Medium wCxIzq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Gilet Dubarry Dubarry Ladies Olive Oranmore Olive Gilet Oranmore Ladies qB6xOdwR

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Taupe Open Semi Back Top Womens rr6zxqd5w

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Large Jersey Uk Renee Attitudes New Top By Printed 6qx08wHzg

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Jacket Lined Black Womens Haan Neck Crew Cole Leather M Zipper 450 Moto wqZtxRI

Donc aux avenants.  

 

 

Perla Tunique Scollo Haut Abito La Taille Couleurs Studio rouge 6 Tricot qnPg67wW

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Linied Coats Jacket Overcoats Fur Hot Winter Real Collar S Fox Womens Parkas

 

 

 

Womens Real Coats S Hot Overcoats Linied Winter Jacket Fur Collar Fox Parkas

 

 

 

 Real Hot Winter Jacket Fox Coats Parkas Collar Fur S Linied Overcoats Womens

Sizes Peat Didriksons Helle All Womens Jacket XqAz1AH

 

 

 

 

 

 

Long Satin S Camisole Poly Top White neverland Stretch P'ia Uk10 Back qwRXHPn

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Coats Winter Fox Collar Overcoats Parkas Womens S Hot Linied Jacket Fur Real