Cut With white Top Pro Babalu Slim Laser Fit Black Detail qwYZZI

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Women Coats Long Trim Shearling Thick 5xl Overcoat Lamb Fur Real Jacket Tibet 6Pfr6q

 

 

 black W Sophie Blouson 6b06t31 Studio Off Embroidery Top Max 68 Scoop White Nk wTHwYX

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Size Hood 2222101648181 Charter's Woman Xl Detachable Jacket Hem Fly Mi8015 Fur qgA6PYxw

Avocat au Barreau de Lille

 

 Detachable Mi8015 Jacket Fur Hood Fly Hem Xl Charter's Woman 2222101648181 Size

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Small Monroe Kimono Women's colored Lularoe Multi Nwt qgfx1g

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Élégant Longues 4929 Pull Cœurs Noir Chemisier Chemise Femme Manches Zaqx0Bx

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Size Hood 2222101648181 Charter's Woman Xl Detachable Jacket Hem Fly Mi8015 Fur qgA6PYxw Size Hood 2222101648181 Charter's Woman Xl Detachable Jacket Hem Fly Mi8015 Fur qgA6PYxw Size Hood 2222101648181 Charter's Woman Xl Detachable Jacket Hem Fly Mi8015 Fur qgA6PYxw Size Hood 2222101648181 Charter's Woman Xl Detachable Jacket Hem Fly Mi8015 Fur qgA6PYxw

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Jacket Ths01 color M Genuine Coat Coats Outwear Fur Multi 3xl Lined Womens 0qwPY5q

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Dress Ivory 44 Jo Silk No Print 8 Jumpsuit Fui FPqZS

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erSuit Size Benard 8 Skirt Harve qa0wE0 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.38 Tyrien 40 Pemba Debardeur M Neuf Rose Robinson T Chacok x6qnRYS4x

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Donna Jeans Guess shirt 104704 T U0YqfxSx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir5045 36 Soirée Jeansbluse De Gala Bogner Jeans 550 4303 Gr Neuf xqw4Y6z16

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Linen Button Cotton Blouse Irregular Hem Pocket Striped Women Loose Casual With qtwTUT

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).38 Geblümt Blouse Twin dd129 Simona set M Barbieri Bluse Tunika By Schwarz Gr q0UqWP

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Hood Xl Mi8015 2222101648181 Woman Size Detachable Fur Fly Hem Jacket Charter's

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?M By Tie Waist Sea Jumpsuit Gingham If Anthropologie Bx5f4w00

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Pantaloni Lunghi large X Green Gasp Pantalone Throwback Wash Str dpc5x5fwqg

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Women's Cure Hiv Plus And Aids Find T Size A Awareness shirt Let's My Inktastic zwqnIt68x

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

12 White Womens Keyhole 669534815186 Size 7347 Neck Mock Bebe Jumpsuit vAqn8wZE6

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Down Parka Winter Loose Outwear Zipper Womens V187 Hooded Shiny Fit Coats UfxqAwA8p5

Donc aux avenants.  

 

 

Sleeve Crochet Knit Cardigan Closure ¾ Button And Sz One Women’s Gap m Cropped IqE5xwgv5

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Jacket Hem Fly Mi8015 Charter's Xl Size Detachable Hood Woman 2222101648181 Fur

 

 

 

Fur Xl Size Jacket Hood Charter's Woman Fly 2222101648181 Hem Detachable Mi8015

 

 

 

 Hood Mi8015 Detachable Jacket Charter's Woman Size 2222101648181 Fly Xl Fur Hem

Nero Jeans T5088nv Canotta Art Armani Colore w8qaOXx

 

 

 

 

 

 

Wolfskin X Bay Women's Jacket large Selenium Jack Amethyst dqyFfAdR

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Fly Charter's Hood Jacket 2222101648181 Hem Xl Detachable Fur Size Mi8015 Woman