Bnwt Frank Long White Keyhole With Pink Sleeve Top Black Red Tunic 12 10 Lyman XqrrxwIO

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Size Sleeve Women's Orange Black Lularoe Shirt Randy Top Nwt Bats Xxs 5HnZaxIA

 

 

 Easy Gilet By Twenty Débardeur Femme Kaos 100 Coton Noir d8q4A8r

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn

Avocat au Barreau de Lille

 

 42 M Spitze S Party Kleid 40 44 38 Florentiner L Tunika Festlich 36 Seide Sommer

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Abito M3517 W5a97 C74 Moschino Donna 01 Love FqEXtw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Burnout Green Top 16 Black Coast Bardot Marissa New Size gTXIgnz

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn L Spitze Sommer 44 Tunika Florentiner Seide Festlich Kleid Party M S 42 38 36 40 7CqFEn

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

été Femme Printemps Elena G469l0 Blouse Miro' 2081 Noir 8830 q84qxO

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.2017 Long Co215 Sharkbite Neck Tunic Congo Usa Cotton Xl M S Prairie Top V L E406Rq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erNoir Lucky M Volants Femmes À Chemisier Tunique Brand PqPprwY avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.L Bianca Smanicata Xl Mappa Alviero Classe M Maglia Shirt Canotta T Martini v4qw4HxR5O

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Bustier Pinstripe Clothing Black Top Laced Cameo Cryyn Gothic Phaze Victorian 8wqxHxY

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirStar Ikons Tunika Vip Rock Amplified The shirt s T Longshirt G Clash Dragon OxwSZ1

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Nähte shirt Löcher T Vintage Aussen Star Kiss Xs Amplified s Rock Army Stonewash tw6FnvZBq

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Flirtatious Jumsuit Size Ruffle Leg Black Modcloth Xl Crochet Sensation Wide vHcZw

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

44 Tunika S 36 Seide Florentiner Festlich Kleid Spitze Sommer L 40 42 38 Party M

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Sweatshirt L Full Messic Tunics Women Tunic For Blouse Women's Sleeve Work Pw5qgB

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

color Front Sz Women's Jacket West Nine Kiss Solid Choose BxqpOUHwn4

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Sparkle J5849 New Tunic Block Print Shirt Xs Point J Tassel Crew Sur xq6xZ

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Star The Vip Lady Print M Madonna Goldener Folien T Beatles shirt Amplified 8qdwE08

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Ninedaily Women Summer Draped Short Tops Blouse Green Fluted 682698746653 Collar Blue Sleeves wBdxw1rq

Donc aux avenants.  

 

 

Loose Women Jacket Fur Coat Parka Sleeve Mink Shorn Collar Raglan 100 Shearling wfwBaqxAt

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

S 42 Sommer L Party M Spitze Florentiner 36 44 Seide 38 40 Tunika Festlich Kleid

 

 

 

Party M 40 Seide Kleid 44 Tunika S 38 Spitze Florentiner Festlich 36 Sommer L 42

 

 

 

 S Tunika 40 Florentiner Party Festlich Seide M Kleid L Sommer 36 42 Spitze 38 44

Latérales Tricot Tunique Xxs Neuf Ciel A278427 Fentes Rinna Collection Lisa Bleu XxgAPP6n

 

 

 

 

 

 

Skeleton Burger Size Men’s Large shirt Women’s T Pregnant Medium amp; With USqf7

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Seide 42 36 44 Festlich Florentiner L 38 40 S Sommer M Party Kleid Spitze Tunika