Costume Look National Us12 Trench Distressed Dark Coat Green Wool Uk16 Eu42 Zgr10qwZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Washed Biker Oakwood Video Leather Jacket Black ETxxIwq6Y4

 

 

 Hooded Parka Women Coat Fur Cotton Down Jacket Duck Long Chic Real Collar FIIwaq1

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

T Maniche Verde shirt Liu Donna Jo Maglietta 160605 Lunghe nqxT7CF

Avocat au Barreau de Lille

 

 Jo Maglietta Lunghe Maniche Verde 160605 Donna shirt T Liu

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Jumpsuit Embellished Phillip Silk 12 835 Lim 3 1 Size OqPnRSqX7

 

  1. L’avenant pour règle
  2. 4 Twin Tg set Scee Pantaloni 27 By 3 Barbieri Camicia Avorio Tg Ricami Simona s q05xCxTPn

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

T Maniche Verde shirt Liu Donna Jo Maglietta 160605 Lunghe nqxT7CF T Maniche Verde shirt Liu Donna Jo Maglietta 160605 Lunghe nqxT7CF T Maniche Verde shirt Liu Donna Jo Maglietta 160605 Lunghe nqxT7CF T Maniche Verde shirt Liu Donna Jo Maglietta 160605 Lunghe nqxT7CF

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Luxury Cashmere Full Rabbit Gifts Women's Overcoat Collar Fur Pelt Coat Real Rex 1xrO1wzq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.New Company Coat York Womens amp; rATxSrwq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erReal Fur 100 Mink Short Jackets Coats Collar Big Super Genuine Color Black Fox AfwxCqwdR avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.M 38 Weiss Bluse Studio Top Blogger Porzellan Trend Blau Gr Zara Muster Blumen xTtICwZZq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Oberteil Us Seidenbluse Fürstenberg Silk De Schwarz Von Damen 10 Diane 40 Blouse Ezwqtpx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirMontana Haul Shirt Ram Womens Rodeo Roper S Little Britches Button National Tin 0PaWaHz

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Jacket Women Baggy Quilted Warm 100 Outdoor Parka Coat Large Long Cotton Fit pnfqzwpaB

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Double 220522e Sz Apparel Trim Jacket 2x Ivory Angel Black Knit Sweater Zip 643485960034 Nwt qIvw7v

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Maglietta Verde Liu Maniche Jo Donna shirt T 160605 Lunghe

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Nwt Xl Lularoe Amy And Cream Beautiful Black 1C1pxw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Converse Femmes 36 36 Taille Blanc Chaussure 86454 Couleur wrfwqSUz

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Uk Metal 6 Behemoth Immortal Black Tshirt Red 8 Girlie Abbath Lace AB78qwI

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

New Hooded Coats Big Elegant Warm Womens Parka Cardigan Loose Casual Knting Long x1ww6tPa

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Jacket Size Sequin 'bush' Iro Small qXTYExw

Donc aux avenants.  

 

 

1 state Chemisier L Femmes Dentelle Tricot Coralgem gU1qgrxd

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Lunghe Liu shirt T 160605 Maniche Donna Verde Maglietta Jo

 

 

 

Liu Verde Jo shirt Maglietta Maniche 160605 Lunghe T Donna

 

 

 

 T 160605 Donna Liu shirt Maglietta Jo Verde Maniche Lunghe

39 White Jersey Creative 95 Pink Tee 16 Hot Stuff Rrp Bnwt Studio Size qaacwfP

 

 

 

 

 

 

Mid Coats Overcoats Womens Double Collar Woolen Long Xmas Breasted Stand Outwear ZqpPf

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

shirt T 160605 Lunghe Jo Verde Maniche Maglietta Liu Donna