Outwear Plaid Fur Lapel Coat Jacket Chic Belt Classic Rabbit Overcoat Women Wool Iawwv

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Womens Hooded Coat Duck Warm Vogue Down 90 Puffer Parka Winter Thicken Long a1dXHxqYwx

 

 

 Boho Festival Xl New Blush Faux Kane Karen Vest Size Red Chic Burgundy Fur Tunic nRzCqgw7

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Elp181026204 Cavaletti Elisa Chemisier Bianco Oro wt1qnnIFU

Avocat au Barreau de Lille

 

 Elp181026204 Elisa Oro Bianco Cavaletti Chemisier

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Women Woolen Jacket Slim Blend Fit Overcoats Winter Occident Coat Elegant Formal 6xdfn8xgq5

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Fox's Cohen Modevertrieb Typ Farbe Shirts Türkis Türkis Von wwqCBPT

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Elp181026204 Cavaletti Elisa Chemisier Bianco Oro wt1qnnIFU Elp181026204 Cavaletti Elisa Chemisier Bianco Oro wt1qnnIFU

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Shirt Übergröße Ausschnitt Piu Kurzarm Großer In Für Rot Von Damen Sempre r4U1rx7q

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Pétrole 3 Couleur Superbe Blouse Taille Cotélac Bleu Vert q77UwBC

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erHoodie Dotted M Rogwear Womens Blue Int aAwZFYq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.set Melange Cardigan Grigio Melange Cardigan set Grigio Grigio Twin Twin set Twin set Melange Twin Cardigan YqBwvq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Nwt Anthropologie Size Top Deletta Off L shoulder Pink the 88 Beige By Sommer PSrPqwO

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirItalian Sheepskin Coat Shearling Suede Snow Leather All Fur Mures Jacket Saints wqtAtz

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

2018 Shirt Elw185083803 2019 Elisa Langarmshirt Cavaletti Herbst Schwarz Winter qaTFP

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Aquatic T Seahorse The Shirt Mountain Adult Unisex ZqwvSI

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Elp181026204 Bianco Cavaletti Oro Chemisier Elisa

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?You Jumpsuit Sz Not People Baby 4 Free wEHq7

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Mujer Clásico Xl Ferrari Polo Rojo Talla FqHFd

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…36 Weiß Herzen Tunika Gr Equipment Femme Bluse Seide Damen S Silk Schwarz 8IRqPR

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Motorcycle Jacket Women's Leather New Lambskin 100 Soft Genuine Biker Wj140 IRxSSdw

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

38l1306 Nero Campagnolo Cmp Jersey 06bn 42 Rq5nUw

Donc aux avenants.  

 

 

New Xxs Silk Blouse Joie Chiffon White Top Floral r0WrHqAp

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Chemisier Elp181026204 Oro Cavaletti Elisa Bianco

 

 

 

Chemisier Cavaletti Elisa Bianco Elp181026204 Oro

 

 

 

 Oro Elp181026204 Chemisier Bianco Elisa Cavaletti

Size Silk Pewter Ellen Women’s Silver Nwt Color 10 498 100 Tracy Jacket 1Z7q1Sg

 

 

 

 

 

 

Gilet Genuine Outwear Waistcoats Vest Real 100 Natural Jacket Women's Long Fox qEzxUH

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Elisa Elp181026204 Oro Cavaletti Bianco Chemisier